河南省大成建设工程有限公司
某某与河南省大成建设工程有限公司建设工程施工合同纠纷二审民事裁定书
来源：中国裁判文书网
河南省高级人民法院
民事裁定书
（2015）豫法民二终字第100号
上诉人（原审被告、反诉原告）：河南省大成建设工程有限公司。住所地：河南省林州市国家红旗渠经济技术开发区。
法定代表人：***，该公司董事长。
委托代理人：**，河南正大永信律师事务所律师。
委托代理人：***，河南正大永信律师事务所律师。
被上诉人（原审原告、反诉被告）：***，男，汉族，1947年7月10日出生，住河南省登封市嵩阳办事处北环路怡鑫小区1号楼东单元501号。身份证号410125194707104514。
委托代理人：万小雪，河南有道律师事务所律师。
上诉人河南省大成建设工程有限公司与被上诉人***建设工程施工合同纠纷一案，***于2014年1月3日向河南省漯河市中级人民法院提起诉讼，请求判令河南省大成建设工程有限公司：1、支付工程款2930672元及逾期银行贷款利息（自2011年11月25日计算至判决日止）。2、返还工程竣工验收满一年的***448418元及逾期银行贷款利息（自2013年1月25日计算至判决之日止）。3、返还工程竣工验收满二年的***418523元（自2014年1月25日计算至判决之日）。4、支付工程履约保证金75000元及逾期银行贷款利息（自2011年11月25日计算至判决之日止）。河南省大成建设工程有限公司提出反诉，请求判令：1、***支付逾期竣工违约金247万元。2、***支付工程后发图纸管理费185502.32元、承担业主罚款116850元、返还垫付的维修费138290元、垫付的施工费、材料费、杂支共315627元、承担电费138680元、承担税费1624653.1元、垫付工人工资40000元、培训费分摊10000元，以及逾期支付期间银行同期贷款利息（以上费用共计5039602.42元，利息自2011年11月23日暂计算至一审判决日）。河南省漯河市中级人民法院经审理，于2014年12月19日作出（2014）漯民四初字第1号民事判决。河南省大成建设工程有限公司不服该判决，向本院提出上诉。本院2015年3月10日立案受理后，依法组成合议庭，于2015年5月21日公开开庭进行了审理。河南省大成建设工程有限公司的委托代理人**、***，***的委托代理人万小雪，到庭参加诉讼。
本院认为：原审判决认定事实不清。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（三）项的规定，裁定如下：
一、撤销河南省漯河市中级人民法院（2014）漯民四初字第1号民事判决；
二、发回河南省漯河市中级人民法院重审。
河南省大成建设工程有限公司预交的二审案件受理费34534元予以退回。
审判长谷彩霞
代理审判员***
代理审判员***
二〇一五年十二月二十一日
书记员***
