原告沈阳沈西燃气工程有限公司（以下简称沈西燃气）与被告辽宁省直建设集团有限公司（以下简称省直建设）、建设工程施工合同纠纷一案民事一审判决书

（2018）辽0113民初01834号*************************************************************************************************************************************************************原告：沈阳沈西燃气工程有限公司，住所地沈阳经济技术开发区花海路。*************************************************************************************************************************************************************统一信用代码：91210106050777950E。*************************************************************************************************************************************************************法定代表人：***，系该公司经理*************************************************************************************************************************************************************委托诉讼代理人：封世伟，男，1982年9月8日出生，住址辽宁省昌图县*************************************************************************************************************************************************************委托诉讼代理人：**，男，1990年10月12日出生，住址辽宁省抚顺市清原满族自治县*************************************************************************************************************************************************************被告：辽宁省直建设集团有限公司，住所地沈阳市皇姑区陵东街10号甲。*************************************************************************************************************************************************************统一信用代码：91210000661211729M。。*************************************************************************************************************************************************************法定代表人：**，系该公司董事长*************************************************************************************************************************************************************委托诉讼代理人：高莹，系北京大成（沈阳）律师事务所律师。*************************************************************************************************************************************************************委托诉讼代理人：***，男，1960年2月16日出生，住址沈阳市皇姑区。*************************************************************************************************************************************************************原告沈阳沈西燃气工程有限公司（以下简称沈西燃气）与被告辽宁省直建设集团有限公司（以下简称省直建设）、建设工程施工合同纠纷一案，本院于2018年3月26日立案受理后，依法组成合议庭公开开庭审理了本案，原告沈西燃气的委托诉讼代理人封世伟、**，被告省直建设的委托诉讼代理人高莹、***到庭了参加诉讼。本案现已审理终结。*************************************************************************************************************************************************************原告向本院提出诉讼请求：1.判令被告支付工程款255万元及利息20000元（按人民银行同期贷款基准利率计算，自2013年6月26日至实际还清之日止）；2.本案的诉讼费由被告承担。*************************************************************************************************************************************************************事实与理由：2013年6月，原、被告签订《燃气建设工程协议》，约定由原告承建被告开发的府梓新居540户住宅燃气工程，工程地点位于沈北新区蒲昌路，工程价款405万元，并约定被告应于开工前7日内一次性支付全部工程价款。被告于2013年6月21日支付150万元工程款，并承诺尽快付清其余工程款。该工程于2016年6月26日开工，被告至今仍未支付剩余工程款。*************************************************************************************************************************************************************被告省直建设辩称：一、《燃气建设工程协议》中约定的付款方式发生变化，应按结算价付款，且涉案工程尚未竣工，原告不应获得工程款。二、涉案工程设计发生变化，且包含在合同范围内的挖运土方工程由我方施工。因设计变更减少的工程价款和我方施工土方的工程款应予以扣除。三、我方并未存在逾期付款的违约行为。*************************************************************************************************************************************************************本案当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换及质证。*************************************************************************************************************************************************************对于原告提供的《开工报告》一份、《竣工报告》一份、《燃气建设工程协议》一份，被告提供的图纸一份，《民心网批件》及答复各一份，各方当事人对于上述证据的真实性均无异议，本院予以确认并在卷佐证。*************************************************************************************************************************************************************对有争议的证据和事实，本院认定如下：*************************************************************************************************************************************************************1、被告提供的照片6张、地图标记一张、《燃气工程确认单》一份，该组证据系被告提供，即使该组照片及地图标记系燃气管道的铺设情况，管道铺设实际走向与设计发生变更，但该变更并不属于合同约定的改变工程结算方式的条件，故对该证据不予采信。*************************************************************************************************************************************************************2、被告提供的《工程结算书》一份，该结算书系被告单方委托辽宁正阳工程造价咨询有限公司进行工程造价，原告不予认可，本院不予认定。*************************************************************************************************************************************************************3、被告提供的《现场结算单》2张，《现场签证单》1张、《证人证言》对于2012年9月4日现场签证单，该签证单由辽宁省直建设工程监理公司确认，本院予以确认。结合证人证言，本院确认被告施工了涉案工程的土方挖运工程。关于现场结算单两份，因结算金额已包含在本院委托的沈阳维华管理有限公司鉴定的土方挖运造价中，对于《现场结算单》中的金额不予确认。*************************************************************************************************************************************************************根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下:*************************************************************************************************************************************************************2013年6月28日，原、被告签订《燃气建设工程协议》，约定由原告承建被告开发的府梓新居540户住宅燃气工程，工程地点位于沈北新区蒲昌路，工程价款405万元，并约定被告应于开工前7日内一次性支付全部工程价款。如因被告工程设计变更等原因导致工程量发生变化，工程价款另行计算。被告于2013年6月21日支付150万元工程款，并承诺尽快付清其余工程款。该工程于2013年6月26日开工，2017年4月28日竣工，工程施工过程中，被告施工了《燃气建设工程协议》中约定的土方挖运工程。经被告申请，本院依法委托沈阳维华工程管理有限公司对被告施工的土方挖运工程造价进行鉴定，其中无争议项为247456元，争议项为30560元，合计278016元，对于争议原因沈阳维华工程管理有限公司载明系工程量正常计取，争议项金额系实际金额与预算书所列金额的差额。被告另提供图纸等证据称原告变更管道铺设路线，原告否认。*************************************************************************************************************************************************************另查，原告施工过程中，造成园区部分设施损坏，被告已经修复，支出920元。*************************************************************************************************************************************************************本院认为，原、被告签订的《燃气建设工程协议》系双方真实意思表示，且不违反法律禁止性规定，合法有效，双方均应恪守。本案中《燃气建设工程协议》系固定总价合同，约定的合同价款405万元，被告付款时间为开工前7日，即2013年6月19日，被告省直建设应于上述日期给付原告工程价款。本案中，被告对于工程款数额存在两点争议，其一，被告认为涉案工程设计发生变化，应按原告实际发生工程量结算，被告并未提供因其自身原因导致设计变更，故并未成就合同约定的工程价款另行计算的条件，故对于该主张本院不予确认；其二，被告主张其施工合同中约定的土方挖运工程，原告否认，称由原告施工，本院责令双方各自向法庭提供施工土方挖运的相关证据，原告除竣工报告未提供任何证据，被告提供现场签证单、现场结算单、证人证言等证据，上述证据形成相对完成证据链，故关于被告施工涉案工程土方工程的事实，本院予以确认，原、被告双方虽然对该事实未形成书面确认，但被告施工已系事实，应由原告施工的部分工程由被告施工，原告因此而受益，故对该部分工程款应予以扣除。经鉴定该部分土方开挖工程造价系无争议部分247456元，争议项为30560元，合计278016元，争议原因沈阳维华工程管理有限公司载明系工程量正常计取，争议项金额系实际金额与预算书所列金额的差额。因鉴定目的系被告实际发生金额，故争议项金额不应予以扣除，以鉴定造价278016元为实际发生金额。因原告施工中导致设施损坏，因此发生920元赔偿金额，由被告垫付亦应扣除，故被告应付工程款金额应扣除278936元，被告尚欠原告工程款2271064元。*************************************************************************************************************************************************************综上所述，依照《中华人民共和国民法总则》第一百二十二条、《中华人民共和国合同法》第六十条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条之规定，判决如下：*************************************************************************************************************************************************************一、被告辽宁省直建设集团有限公司于本判决发生法律效力后十日内给付原告沈阳沈西燃气有限公司工程款2271064元及利息（自2013年6月26日起按照中国人民银行同期同类贷款计算至本判决生效之日止）；*************************************************************************************************************************************************************如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。*************************************************************************************************************************************************************二、驳回原告其他诉讼请求。*************************************************************************************************************************************************************案件受理费32632元，原告沈阳沈西燃气工程有限公司负担2632元，被告辽宁省直建设集团有限公司负担30000元，保全费5000元，由被告辽宁省直建设集团有限公司负担，鉴定费6600元由原告沈阳沈西燃气工程有限公司负担。*************************************************************************************************************************************************************如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于辽宁省沈阳市中级人民法院。******