兰州安玉祥建设工程有限公司和甘肃中晟永辉建设工程有限公司;游星光建设工程施工合同纠纷一审民事判决书

甘肃省皋兰县人民法院

民事判决书

（2018）甘0122民初317号

原告：兰州安玉祥建设工程有限公司，住所地：甘肃省兰州市城关区。

法定代表人：***，该公司总经理。

委托诉讼代理人：**，甘肃溥德律师事务所律师。

被告：甘肃中晟永辉建设工程有限公司，住所地：甘肃省兰州市城关区。

法定代表人：***，该公司总经理。

被告***，男，汉族，1981年5月23日出生，住福建省柘荣县。

原告兰州安玉祥建设工程有限公司（以下简称安玉祥公司）与被告甘肃中晟永辉建设工程有限公司（以下简称中晟公司）、***建设工程施工合同纠纷一案，本院于2018年3月5日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告安玉祥公司的法定代表人***、委托诉讼代理人**到庭参加诉讼，被告中晟公司、***经公告送达开庭传票，未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

原告向本院提出诉讼请求：1、请求依法判令二被告向原告返还合同履约金300000元；2、请求判令被告向原告支付违约金15000元；3、本案诉讼费由被告承担。事实与理由：原告经第三人***、武威居间与被告中晟公司建立合作关系，***系中晟公司负责人。原告与被告中晟公司于2015年1月12日签订了《土方工程施工合同》、《土方工程施工合同附则》，合同约定：被告中晟公司将皋兰县石洞镇魏家庄村土地平整工程以每平方米7元（税后价）的价格承包给原告，原告一次性缴纳履约金300000元。合同签订当天，二被告多次催促原告支付300000元履约金，原告于2015年1月13日一次性向被告中晟公司支付300000元履约金。合同附则约定：到期后无论什么原因不能正式开工，被告中晟公司无条件于2日后将300000元履约金退还原告，并承担由此出现的相关责任。被告中晟公司于2015年1月12日向原告发出《进场通知书》，按《土方工程施工合同》约定：被告中晟公司通知原告进场后应当即刻开始施工，如在施工中因被告中晟公司原因致使停工，原告的停工损失由被告中晟公司承担。但被告却在收到履约金后迟迟不安排原告进场开工，被告不让进场开工的行为已严重违约，按《土方工程施工合同》第八条约定：被告中晟公司违约，应按承包工程总价款的5%赔偿原告。原告多次要求二被告退还履约金，二被告既不安排进场开工、又不退还履约金，二被告拒不退还履约金的行为已严重侵害了原告的利益，原告为了维护自身的合法权益，提起诉讼。原告请求贵院以事实为依据，以法律为准绳，支持原告的请求。

被告中晟公司、***未作答辩。

当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，被告未到庭进行举证和质证，对原告提供的证据，本院予以确认并在卷佐证。

根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2015年1月12日，被告***以被告中晟公司的名义与原告签订《土方工程施工合同》、《土方工程施工合同附则》。《土方工程施工合同》约定：被告中晟公司将皋兰县土地平整工程以每平方米7元（税后价）的价格承包给原告施工，暂定工程量为1000亩，原告一次性缴纳履约金300000元；被告中晟公司通知原告进场后应当即刻开始施工，如在施工中因被告中晟公司原因致使停工，原告的停工损失由被告中晟公司承担。《土方工程施工合同附则》约定：原告签署合同交300000元履约金，如到期后无论什么原因不能正式开工，被告中晟公司无条件于2日后将300000元履约金退还给原告，并承担由此出现的相关责任。合同签订后，2015年1月12日，被告向原告发出《进场通知书》后，被告未安排原告进行施工。2015年1月13日，原告向被告中晟公司的账户内支付300000元的履约金，该履约金的实际收款人是被告***。原告要求被告退还履约金未果，遂酿成纠纷。

本院认为，被告***以被告中晟公司的名义与原告签订的《土方工程施工合同》、《土方工程施工合同附则》，系双方当事人意思真是表示，合同内容不违反法律法规强制性规定，该合同合法有效，当事人应当按照合同约定履行各自的义务，原告按照合同约定履行了支付履约金300000元的义务，被告未按《土方工程施工合同》约定履行安排原告进场进行施工的义务、致使《土方工程施工合同》不能继续履行后，被告亦未按《土方工程施工合同附则》约定履行给原告退还300000元履约金的义务，被告的该行为构成违约，应按《土方工程施工合同附则》约定承担相应的违约责任。被告***以被告中晟公司的名义与原告签订合同后，被告***作为原告交付300000元履约金的实际收款人，该合同的违约责任应当由被告***承担。

综上所述，原告要求被告***返还履约金300000元，承担违约金15000元的诉讼请求，本院予以支持。驳回原告对被告中晟公司的诉讼请求。被告中晟公司、***经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，亦未提供相反证据，视为其对本案相应诉讼权的放弃，由此所产生的不利法律后果应由被告自行承担。依照《中华人民共和国合同法》第八条、第一百零九条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条的规定，判决如下：

一、被告***应返还原告兰州安玉祥建设工程有限公司交纳的合同履约金300000元，承担违约金15000元，共计315000元，于本判决生效后10内付清；

二、驳回兰州安玉祥建设工程有限公司的其他诉讼请求。

如果未按照本判决确定的期限履行给付金钱义务，则应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

案件受理费6026元，公告费560元，共计6586元，由被告***负担。

如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或代表人的人数提出副本，上诉于甘肃省兰州市中级人民法院。

审判长***

审判员***

人民陪审员***

二〇一八年八月二十九日

书记员***