某某、某某等劳务合同纠纷民事一审民事判决书

河南省信阳市平桥区人民法院 民 事 判 决 书 （2021）豫1503民初1232号 原告：***，男，1971年8月10日生，汉族，身份证号码：413023197108107316，住信阳市平桥区平西路东侧。 委托代理人：***，信阳市平桥区平西街道法律服务所法律工作者。代理权限：一般代理。 被告：***，男，1975年10月6日生，汉族，居民身份证号码：413026197510064237，住信阳市羊山新区前进街道办事处正源社区。 被告：信阳铁路建筑总公司。 统一社会信用代码：914115001769508783。 法定代表人：***，公司总经理。 委托代理人：***，公司员工。 原告***诉被告***、信阳铁路建筑总公司劳务合同纠纷一案，本院于2021年2月1日立案受理后，依法适用普通程序，于2021年4月27日、2021年7月23日公开开庭进行了审理。原告的委托代理人***、被告信阳铁路建筑总公司的委托代理人***到庭参加了诉讼，被告***经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭。本案现已审理终结。 原告诉称：2013年，被告***承建信阳中环路***2号楼、3号楼，因施工需要，2013年11月12日，被告***便与原告签订了《劳务分包合同》，双方约定了承包范围、工作内容、承包价格、质量要求、工程款结算方式等。合同签订后，原告开始施工，原告只提供劳务。经结算，2014年12月29日，被告***给原告出具《欠条》一张，欠条载明：“欠***3号楼工资款叁拾贰万元整，等粉刷完成后再付捌万元整（春节前），余款等门窗安装完毕后付拾万元整，所有余款交工程验收后，三个月内全部付清”。2013年11月2日，被告***的工程负责人兼工长***给原告出具杂工条一张，原告方杂工共计43个工，按照合同约定，每人每天100元，被告共计欠原告杂工钱4300元。2018年9月9日，***给原告出具收条一张，因被告***拖欠农民工工资发放不及时造成停工，导致原告租赁脚手架超期租赁，原告支付***脚手架租赁费31000元。经查，2013年，被告信阳铁路建筑总公司将信阳***2号楼、3号楼交由被告***承建，被告***无建筑施工资质，***又违法分包给原告施工。因此，被告信阳铁路建筑总公司对原告承担连带付款责任。多年来，原告及其工友多次向被告催要欠款未果，请求判决：一、被告支付原告劳务工资款320000元、杂工费4300元、脚手架租赁费31000元等共计355300元；二、被告承担延期支付原告劳务工资的利息从2014年12月29日开始计算、杂工费利息从2013年11月2日开始计算、脚手架租赁费利息从2018年9月9日开始计算，按同期银行贷款利率计算，均计算至还清为止。 被告***未到庭，亦未向本院提供答辩。 被告信铁路建筑总公司辩称：一、本公司就案涉***工程已不欠付***任何款项，本公司不应承担任何责任。此前（2020）豫15民再229号调解书已经生效，并确认了“***因工程与其他主体产生的纠纷与信阳铁路建筑总公司一概无关。”二、***施工的***工程存在保修问题，本公司多次通知***进行保修，但其至今未履行保修义务。***应当及时保修。三、本公司并未将工程违法分包给被告***，合同是与公司项目经理***签订的，原告与***之间的欠条与本公司无直接关系。 经审理查明，2013年，被告***承建信阳中环路***2号楼、3号楼，因施工需要，2013年11月12日，被告***以信阳市中环路***2号楼、3号楼项目部经理的名义与原告***签订一份《劳务分包合同》，合同中约定了承包范围、工作内容、承包价格、质量要求、工程款结算方式等。合同签订后，原告开始施工，原告只提供劳务。经结算，2014年12月29日，被告***给原告出具《欠条》一张，欠条载明：“欠***3号楼工资款叁拾贰万元整，等粉刷完成后再付捌万元整（春节前），余款等门窗安装完毕后付拾万元整，所有余款交工验收后，三个月内全部付清。欠款人：***”。2013年11月2日，被告***的工程负责人兼工长***给原告出具杂工条一张，原告方杂工共计43个工，按照合同约定，每人每天100元，被告共计欠原告杂工钱4300元。2018年9月9日，***给原告出具收条一张，载明：“收条今收到***施工信阳市中环路***3号楼租赁脚手架租赁费现金31000元（包含施工工期超期脚手架租赁费）。收款人***。2018年9月9日”。原告及其他工友多次找被告催要劳务费未果。 另据查明，2012年8月17日，被告信阳铁路建筑总公司与本单位职工***签订《施工承包协议书》，信阳铁路建筑总公司将***2号楼、3号楼交由***施工。协议签订后，***并未进行任何垫资，没有进场施工，只是名义上的合同承包人。2013年5月，信阳铁路建筑总公司与原告***达成口头协议，将该两栋楼交由***施工。其他法律文书查明，案涉工程在于2015年底竣工，2016年3月验收合格。 本院认为，民事主体依法享有债权。被告***拖欠原告***的劳务费未支付，有原告持有的被告***出具的欠款条和***工地工长出具的欠款条在案佐证，被告***应当及时向原告支付拖欠的劳务费，并赔偿由此给原告所造成的利息损失。关于利息的计算，按照双方约定，在验收合格后三个月内付清，因此，利息应当从2016年7月1日起开始计算。关于原告支付的31000元租赁费问题，从付款收条中可以看出，包含的有正常的租赁费用和施工超期费用，但并未区分出来有多少是施工超期造成的，同时也无证据证明施工超期的原因是什么，因此，原告据此要求被告支付该31000元租赁费的诉请，本院不予支持。被告信阳铁路建筑总公司将工程发包给不具备劳务承包资质的被告***，违反了相关法律规定，其应当对被告***拖欠原告的劳务费，承担连带清偿责任。被告***经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，视为其放弃了答辩和质证的权利，不影响本院根据现有证据及查明的事实依法作出裁决。根据《中华人民共和国民法典》第三条、第八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百零八条、第一百四十四条的规定，判决如下： 一、被告***于本判决生效之日起三十日内向原告***支付拖欠的劳务费324300元及利息，利息从2016年7月1日起按照中国人民银行同期贷款利率计算至付清款项之日止； 二、被告信阳铁路建筑总公司对上述债务承担连带清偿责任； 三、驳回原告***的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费6630元，由被告***、信阳铁路建筑总公司承担。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于河南省信阳市中级人民法院。当事人上诉的，从递交上诉状之日起7日内交纳上诉费，并在交费次日起5日内将交纳凭证交付本院一审案件承办人。上诉人未按上述规定预交上诉费并交付交纳凭证的，河南省信阳市中级人民法院将依法按自动撤回上诉处理。 审　判　长　　*** 审　判　员　　*** 人民陪审员　　马　明 二〇二一年九月二十四日 法官　助理　　*** 书　记　员　　***