某某、某某等劳务合同纠纷民事一审民事判决书

湖北省咸丰县人民法院 民 事 判 决 书 （2021）鄂2826民初1914号 原告：***，女，生于1973年3月15日，汉族，住湖北省***。 委托诉讼代理人：***，湖北百***事务所律师。 被告：***，男，生于1965年2月9日，汉族，住重庆市潼南区。 委托诉讼代理人：***，重庆法洋律师事务所律师。 被告：重庆**管道设备安装有限公司，地址：重庆市璧山区正兴镇***。统一社会信用代码：91500227561620293U。 法定代表人：***，公司总经理。 委托诉讼代理人：***，男，生于1991年12月15日，苗族，住重庆市黔江区。公民身份号码：5002391991********。系民生能源（集团）股份有限公司公司律师。 被告：重庆民生燃气有限公司，地址：重庆市江北区建新北路一支路6号45层1号。统一社会信用代码：91500107MA5UA1FP0Q。 法定代表人：***，公司董事长。 委托诉讼代理人：***，男，生于1991年12月15日， 住重庆市黔江区。公民身份号码：5002391991********。系民生能源（集团）股份有限公司公司律师。 原告***诉被告***、重庆**管道设备安装有限公司（以下简称**管道公司）、重庆民生燃气有限公司劳务合同纠纷一案，本院于2021年8月5日立案后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告***及其委托诉讼代理人***、被告***的委托诉讼代理人***、被告**管道公司及重庆民生燃气有限公司的共同委托诉讼代理人***到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 ***向本院提出诉讼请求：1、***立即支付工程款685934元，并从2021年2月28日起以685934元为基数支付资金占用利息按照年利率3.85%计算至结清时止。2、**管道公司、重庆民生燃气有限公司在未支付***工程款范围内承担支付责任，3、被告承担本案诉讼费和实现债权发生的保全费、保全保险费、律师费、交通费等。 事实和理由：2020年上半年，重庆民生燃气有限公司将咸丰县页岩气利用多气源保障工程总承包给**管道公司。**管道公司于2020年6月30日将所承包的工程咸丰县活**至大路坝第6、第7标段的部分施工转包给***个人作为实际施工人组织施工建设，同时签订《天然气输气管道工程施工承包合同》。***找到原告将合同项下第六标段，工程地点咸丰县活**乡凤凰村、朝阳村和水坝村的工程转包给原告实际施工，同时签订《天然气管道施工劳务分包合同》，合同中将单价降低为43万元每千米。2020年11月6 日，***委托代理人现场负责人***与原告签订承诺书补充约定因工程难度大，每千米增加2万元补偿款。原告组织工人实际施工提前15日完毕后，***委托***进行验收，***于2021年1月8日、17日分别验收并出具证明，2月28日出具验收情况说明确认长度8946.52米，工程总价为402.59万元，已支付189万元，未支付欠款213.59万元（其中人工工资1527850元，剩余工程款608084元）。因农民工资问题多次被信访后达成支付意见，但被告仍不按期履行支付义务，致使部分分包班组向原告主张权利（方庆诉讼），致使原告被迫扩大损失费用。原告为了主张其自身合法债权得到保护，请求支持原告的诉讼请求。 ***辩称，由于案涉工程合同无效，原告要求支付工程款因未验收合格，依法不应支持其诉请。请求依法驳回原告的诉求。 **管道公司辩称，原告为自然人，没有劳务分包资质，其与***签订的合同为无效合同，也没有验收合格，且案由为劳务合同纠纷，***与原告签订的合同为劳务分包，而非工程分包，原告不属于最高院关于审理建设工程施工合同纠纷案件的解释中实际施工人的概念，也就无权直接向发包人主张劳务款项，况且我方既不是案涉工程的发包人，也与原告无任何合同关系，根据合同相对性，原告向我方主张支付责任没有法律依据，我方不是本案的适格被告。 重庆民生燃气有限公司辩称，案涉工程的发包人为咸丰民生天然气有限公司，我方与原告既无合同关系，也不是案涉工程的发包人，故不是本案的适格被告。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了举证质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。 根据庭审查明的事实以及当事人的当庭陈述，本案认定事实如下： 2020年6月30日，咸丰民生天然气有限公司（业主）与**管道公司（施工承包商）签订《天然气输气管道工程施工承包合同》，约定由**管道公司承包施工咸丰县多气源保障工程（活**至大路坝输气工程），***装总长约38公里（第5、6、7、8标段），综合单价为每公里67万元。 2020年7月8日，**管道公司（甲方）与***（乙方）签订《天然气输气管道工程施工承包合同》，约定由乙方承包施工咸丰县页岩气利用多气源保障工程（活**至大路坝），***装总长约20公里（第6、7标段），综合单价为每公里65万元；合同工作内容及范围：完成本工程所有施工内容：包括但不限于青苗理赔及其他各种赔偿费用、实体施工（含各类试验、检测）、定向钻段的焊接施工，配套工程。不含定向钻施工，钢管、弯头等主要材料由建设单位提供。 2020年8月28日，***（甲方）与***（乙方）签订《天然气管道施工劳务分包合同》，合同主要约定：“项目名称为咸丰县页岩气利用多气源保障工程六标段，***装长约8公里，按实际施工长度结算。合同工作内容及范围：完成本工程施工内容：包括土地、青苗等补偿，实体施工（含扫线开挖回填、布管焊接、水土保护及恢复）。钢管、弯头、 辅材等主要材料由建设单位提供；开工时间为2020年8月27日，完工时间为2020年11月30日，工期90天。甲方的责任和义务：1、施工中涉及地方政府部门行为因素影响由甲方负责协调，并保证乙方正常施工。本项目的施工进度和质量由甲方具体与建设单位协商解决。2、乙方施工结束验收合格后，甲方对乙方的工作量进行书面形式确认，以便结账时使用。3、甲方提供406.47.112主材至本项目第六标段的主道边，并保证管道质量。4、开工前甲方组织设计向乙方负责技术、地址情况的交底（地理光缆、高压线路、自来水及下水管道），若甲方未交代清楚所造成的施工事故由甲方负责承担。5、进场后凭当地村镇青苗费赔偿金额数据在一周内足额借给乙方，以便支付村民青苗补偿。6、甲方指定乙方***为本项目第六标段的实际施工人。7、工程不能满足质量标准的，甲方有权拒绝进度验收和结算，如有给甲方造成损失，乙方还应承担相应的赔偿责任。乙方施工结束经甲方验收合格后，甲方对乙方的工作量进行书面形式确认，甲方负责按时结清劳务费，确保工程进度。8、甲方监督乙方加强安全技术管理并负责现场全部作业的安全，由于乙方管理不善或过失造成的人员伤亡、质量事故以及其他事项均由乙方负责。若出现安全责任，或因乙方不能及时处理给甲方造成损失的，甲方将追究乙方相关责任。9、甲方负责吹扫试压及各种检测费用。**公司对咸丰县民生燃气公司开具的等额合规发票需向税务机关缴纳的税收由甲方负责。乙方的责任和义务：1、乙方按设计图纸和现行施工规范规定及公司（甲方）的技术要求施工，安全施工交底，进 行操作。同时参照民生天然气（集团）有限公司对天然气管道施工的技术规范、质量要求、施工方的责任和义务。2、合理安排施工时间以不影响整体施工进度，严格按照《输气管道工程设计规范》《城镇燃气管工程施工及验收规范》进行施工。3、管沟的开挖应符合技术要求，现场技术人员进行督促并确认工作量，回填时应按照甲方管线施工相关规定进行回填。4、转运和下沟时不得将管线损伤，一经发现应立即修补，否则后果由乙方自负。5、施工结束后对作业带进行地貌恢复，并经涉及农户和村社签字认可，由乙方负责。6、若乙方施工不合格则要进行返工，直到合格为止，返工费由乙方自行承担。7、乙方负责基础资料，包括影像、焊口坐标测绘、隐蔽、焊接、施工记录等原始资料的收集和整理、资料汇总按范本装订入册交与甲方认可。8、乙方施工过程中，严格按照交底文件施工，并保证工程验收合格。9、按照中华人民共和国国务院劳务费支付，如甲方不按支付方式履行，乙方有权向劳动监察局提供申请，并申请履行。10、乙方每次申报拨付的劳务费需提供足额合规的发票。11、乙方负责入场人员每人买不低于40万元的意外保险，文明施工，若违规操作，发生意外或与当地农民发生纠纷影响正常施工，后果由乙方自行负责。合同价款按综合单价每公里43万元结算。付款方式：1、甲方按照每初验合格回填复垦一公里支付工程造价的50%。2、工程完成经甲方验收合格向乙方支付95%的劳务进度款，工程竣工劳务分包方在甲方的监督下施工完成，工程视为合格。凭乙方的领款凭证，甲方在完工后30日内向乙方支付总工程劳务费100%。如甲 方不能按照每初验合格支付乙方工程进度款，乙方有权停止施工。3、若甲方指定乙方的劳务费需通过甲方挂靠的重庆**管道设备安装有限公司，那么必须由甲方提供委托书给乙方，通过**公司签字**认可，方可执行劳务费由**公司支付，若**公司不履行支付劳务费，甲方必须承担一切责任”。2020年11月6日，***和***签订承诺书：“因六标段施工难度加大，造成施工过程中超面积、超补等原因，经甲乙双方协商并达成以下承诺：一、甲方在原合同不变的基础上每公里增加20000元的施工补偿款。同时甲方必须保证乙方的材料和资金，如甲方不能按时保证乙方的材料和资金造成乙方的工期，乙方不负责任。二、乙方必须保证在2021年1月15日之内完成六标段总工程量（工期70天），除下雨天不能施工经甲方签字认可。如不能按时完成，甲方将扣除乙方每公里5000元的补偿款”。该承诺书上***一方由其现场管理人***代为签字。 原告于2020年7月5日开始组织人员施工（原告与***签订合同时间在后），2021年1月15日施工完毕。***指派***作为自己的施工现场管理人员监督管理六标段的施工，咸丰民生天然气有限公司和**管道公司也指派工作人员为六标段的现场管理人员。***于2021年1月8日、1月17日、2月28日分别出具六标段工程情况说明“该段从***底经朝阳、水坝全长8946.52米，2020年7月4日开工，2020年12月30日焊接完成，2021年1月3日开挖、回填、复耕复垦已完成”；证明“燃气***装咸丰县活*****底经朝阳、水坝六标段，全长8946.52 米，地貌恢复及水保，2021年1月12日经***、**与施工方一道初验，现场指点出的几处需整改，施工方于1月13日至17日组织工人整改，经1月17日本人到现场确认，整改完毕符合验收要求”；情况说明“1、***底经朝阳、水坝全长8946.52米，建设方现场负责人确认8526.52米。2、根据合同约定每公里43万元，提前完成每公里2万元，按每公里45万元计，工程总价为402.59万元。截止2021年1月7日止通过电子银行转账189万元，下欠213.59万元，建议按照合同约定支付”。 2021年6月30日，**管道公司（甲方）与咸丰县***运劳务有限公司（乙方）签订《天然气管道施工劳务分包合同》，该合同第七条付款方式约定“1、该工程农民工工资共计1527850元，甲方于2021年春节前支付75万元，剩余农民工工资777850元，甲方分别于2021年5月15日之前支付20万元，5月31日前支付20万元，6月15日之前支付20万元，6月30日之前支付177850元。2、剩余工程款608084元于2021年8月底之前支付20万元，2021年10月底前支付408084元”。**管道公司签订该合同的目的是为了完税和完善支付工人工资程序，咸丰县***运劳务有限公司未参与涉案工程的施工。**管道公司按该合同约定支付了农民工工资145万元，还欠农民工工资77850元及剩余工程款608084元。 2021年8月13日，咸丰民生天然气有限公司、**管道公司、***和***一起参与六标段初验并形成座谈纪要，列明了存在的问题及需要注意的事项。2021年9月22 日，**管道公司对六标段管道施工中存在的问题进一步明确为六个方面。本院于2021年10月14日再次组织咸丰民生天然气有限公司、**管道公司、***和***到施工现场对**管道公司提出的问题逐一核实，要求***对属于自己应整改的问题及时进行整改。***已对发现并属于自己施工中存在的问题进行了整改。 2021年8月6日，原告向本院申请对**管道公司的银行账户内资金70万元进行冻结，本院裁定准予冻结，冻结资金7534.98元。 本院认为，根据双方当事人的诉辩意见，本案的争议焦点：一是劳务分包合同的效力问题，二是涉案六标段原告施工内容是否已验收合格。对此分析评判如下： 关于涉案劳务分包合同效力问题。原告与***签订的劳务分包合同对原告施工的内容进行了明确的约定，原告负责协调临时用地，支付土地青苗补偿、土地开挖回填、布管焊接、水土保护恢复等。原告施工的内容并非专业性很强、施工难度大，仅是劳务作业，且原告施工的内容是在咸丰民生天然气有限公司、**管道公司及***派人到施工现场监管指导下完成的，原告和***签订的劳务分包合同不属于民法典和最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释中有关建设工程条款规定的范围。***和**管道公司辩称劳务分包合同无效的理由不成立，本院对其辩称意见不予支持。原告和***签订的《天然气管道施工劳务分包合同》有效。 关于涉案六标段原告施工内容是否已验收合格问题。原 告于2021年1月施工完毕后，咸丰民生天然气有限公司、**管道公司及***指派的现场管理人员进行了初验，原告对初验中发现的问题进行了整改。2021年8月13日及10月14日，咸丰民生天然气有限公司等单位派人到施工现场检查，原告对属于自己的问题再次进行了整改。原告施工过程中，咸丰民生天然气有限公司，**管道公司均有管理人员在现场监督管理，***指派***也在施工现场负责监管，原告是在相对方的监督管理下完成了施工任务，且对属于自己存在的问题进行了整改，***对原告整改后未提供证据证实还存在其他问题，根据原告和***签订的劳务分包合同第九条第二款的约定，原告的施工内容已合格，***应按合同的约定支付全部劳务费。关于六标段有关检测的问题，原告和***的合同中并无此内容约定。***辩称六标段工程未验收合格，与本院查明的事实不符，对其辩称意见不予采纳。 原告施工的六标段总价款402.59万元，***已支付189万元，还欠213.59万元。2021年6月30日，**管道公司和咸丰县***运劳务有限公司签订劳务分包合同，对欠付原告的劳务费进行了约定，按照该约定，**管道公司应支付原告农民工工资等合计2135934元，**管道公司支付了农民工工资145万元，还欠农民工工资77850元及剩余劳务费608084元，共计685934元，***应支付原告劳务费685934元。原告施工的六标段一直在整改过程中，原告主张资金占用利息缺乏事实和法律依据，本院不予支持。**管道公司与原告虽然没有劳务分包合同关系，不是劳务分 包合同的相对方，但**管道公司对应支付原告劳务费的金额及支付时间进行了约定，并已支付了部分，原告对此未提出异议，足以证明原告与**管道公司仅就剩余劳务费的支付问题达成了协议，**管道公司应按协议的约定履行支付义务。原告、***和**管道公司对原告劳务费的支付问题未达成债务转移协议，***和**管道公司应共同承担支付责任。重庆民生燃气有限公司与本案没有关联性，不是本案的适格主体，原告主张重庆民生燃气有限公司承担支付责任，缺乏法律依据，本院不予支持。原告主张的律师费、交通费等，未提供相应的证据证实，本院不予支持。 根据《中华人民共和国民法典》第五百零九条、第五百七十九条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，判决如下: 一、***和重庆**管道设备安装有限公司支付***劳务费685934元，限本判决生效后三十日内履行。 二、驳回***的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费5400元（已减半收取），由***承担400元，***和重庆**管道设备安装有限公司承担5000元；保全费4020元，由***承担3800元，重庆**管道设备安装有限公司承担220元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于恩施 土家族苗族自治州中级人民法院。上诉人应在提交上诉状时，根据不服本判决的上诉请求数额及《诉讼费用交纳办法》第十三条第（一）款的规定，预交上诉案件受理费，款汇至收款人：湖北省恩施土家族苗族自治州中级人民法院，开户银行：中国农业银行恩施开发区支行，账号：17×××04（特别提示：用途栏务必注明系某某上诉案诉讼费并将汇款凭证及联系电话提交本院或邮寄至恩施州中级人民法院立案一庭）。上诉人在上诉期届满后七日内仍未预交上诉费用的，按自动撤回上诉处理。 审判员　　*** 二〇二一年十一月十一日 书记员　　***