广州市华绿环保科技有限公司、某某建设工程合同纠纷二审民事裁定书

广东省广州市中级人民法院

民事裁定书

（2020）粤01民终517号

上诉人（原审被告、反诉原告）：广州市华绿环保科技有限公司，住所地广东省广州市番禺区小谷围街外环东路280号广东药学院院系一号楼201室。

法定代表人：***，职务：办公室主任。

委托诉讼代理人：***，国信信扬律师事务所律师。

委托诉讼代理人：***，国信信扬律师事务所律师。

被上诉人（原审原告、反诉被告）：***，男，1964年5月1日出生，汉族，住广东省广州市增城区。

上诉人广州市华绿环保科技有限公司（以下简称华绿公司）因与被上诉人***建设工程合同纠纷一案，不服广东省广州市增城区人民法院（2018）粤0118民初1912号民事判决，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭进行了审理。

本院认为，华绿公司向***主张该罚金的依据是双方于2017年7月13日签订的《工程承包劳务合同》，而该合同因***不具备建设工程施工资质而无效。现华绿公司依据上述合同要求***承担违约的合同责任，虽然因上述合同无效而不能依合同约定的标准认定，但华绿公司反诉要求***支付延误工期的罚金，实际上是要求***赔偿因延误工期导致的损失。《中华人民共和国合同法》第五十八条规定：“合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，应当予以返还；不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失，双方都有过错的，应当各自承担相应的责任。”一审法院对此涉案合同效力认定正确，但未释明华绿公司变更诉讼请求，亦未查明双方的过错责任及***是否存在延误工期、延误工期的天数等，即对华绿公司在第一审程序中已提出的***应向华绿公司支付延误工期罚金128393.16元及利息的诉讼请求，原审法院未作审理，经本院调解不成，本院另行制作民事裁定书对华绿公司的该部分诉讼请求发回重审。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第四项之规定，裁定如下：

对广州市华绿环保科技有限公司的第三项诉讼请求即“判令***向广州市华绿环保科技有限公司支付延误工期罚金暂计128393．16元（计算标准为中国人民银行同期贷款利率的四倍。以632200元为基数，自2017年10月1日起计至全部清偿之日止；以247800元为基数，自2017年11月17日起计至款项全部清偿之日止；以128000元为基数，自2017年12月14日起计至款项全部清偿之日止；以317341元为基数，自2018年2月1日起计至款项全部清偿之日止）”发回广东省广州市增城区人民法院重审。

上诉人广州市华绿环保科技有限公司预交的二审案件受理费2561元部分予以退回。

审判长官润之

审判员**

审判员*欢

二〇二〇年三月十日

书记员***

周蓓