某某、某某等劳务合同纠纷民事二审民事判决书

山东省青岛市中级人民法院

民 事 判 决 书

（2021）鲁02民终11057号

上诉人（原审被告）：***，男，1966年2月24日出生，汉族，住湖南省岳阳市岳阳楼区。

被上诉人（原审原告）：***，男，1972年3月11日出生，汉族，住青岛市城阳区。

委托诉讼代理人：鹿勇，山东海金州律师事务所律师。

被上诉人（原审被告）：山东荣易建设集团有限公司，住所地青岛市崂山区沙子口街道办事处小河东村。

法定代表人：王理洪，董事长。

上诉人***因与被上诉人***、被上诉人山东荣易建设集团有限公司（以下简称山东荣易公司）劳务合同纠纷一案，不服山东省胶州市人民法院（2021）鲁0281民初1340号民事判决，向本院提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。

***上诉请求：1.撤销一审判决第一项，判决驳回***的诉讼请求，即***不应向***支付55000元；2.一审诉讼费和二审上诉费由***、山东荣易公司承担。事实和理由：一审判决***向***支付55000元劳务费没有事实和法律依据。1.***系***雇佣的资料员，涉案欠款是做资料的人工费，***并非主要从事工地施工员工作。工地施工员需持证上岗，而***并未取得施工员资格，***共向***支付劳务费39740元，已全部结清，没有拖欠行为。工程完工后***于2018年8月未经***允许将做资料使用的电脑、打印机等办公用品及资料私自偷运回家据为己有拒不归还。2.一审认为“欠条为***所书写，仅是***对***提出的要求，***并未允诺”错误。***作为资料员，提交项目资料为其本职工作，***依据欠条主张劳务费应当视为其对***所出具的欠条内容的认可。***是在***未提交项目资料的情况下出具的欠条，截止目前***也未完成欠条中所附的条件，***不应当支付任何费用。***为完成项目竣工验收工作，又委托了案外人对项目资料进行重新整理编纂，现已通过竣工验收，无须***完成。3.因***以工地资料为要挟，在约定的时间内拒不完善、提交该项目所有资料，致使该工程延误至2019年11月才通过验收。给***造成了财产损失（建设方工程延期扣款39966.18元；案外人重新整理全部资料人工费38000元；合计损失77966.18元）。综上，一审认定事实错误，请求二审法院维护***的合法权益。

***答辩称，***的上诉请求与事实不符，请求二审驳回其诉讼请求。

山东荣易公司书面答辩称，一审认定山东荣易公司与***不存在雇佣关系正确，***主张山东荣易公司承担责任，无事实与法律依据。1.山东荣易公司不认识***，未雇佣***从事任何工作，不应承担责任；2.山东荣易公司承建602工程全部使用有上岗证的公司人员，不可能雇请公司以外的人员管理项目，有《军队工程质量安全监督注册登记表》为证；3.***与***之间的经济往来，应由双方解决。

***向一审法院提出诉讼请求：1.判令山东荣易公司、***支付***人工费70000元；2.本案诉讼费用由山东荣易公司、***承担。

一审法院查明事实：

2017年9月左右，***雇佣***在工地做施工员并负责整理资料，***拖欠***人工费，2018年9月11日，***为***出具欠条一份，载明：“今欠到602工地***人工费柒万元整（￥70000）”，在该欠条的左下方括号内，***又写明：“包括做资料费，必须在一天内将资料完善，也就是2018年9月12日，回来拿资料”。截止到目前为止，***并未对上述款项进行支付。

一审另查明，***曾于2018年9月11日和9月12日要求***送回资料，***多次要求***将人工费支付给***，***就将资料给***，并多次称***拖欠的是其血汗钱，工程已经完工，而***一直不发工资。

一审法院认为，本案争议的焦点在于，***应该支付***人工费的数额，对此，一审法院分析如下：本案中，***为***出具的欠条，明确载明其拖欠***的人工费是70000元，虽***称其系在胁迫的情况下出具的，但其并未提交证据予以证明，其作为完全民事行为能力人，应该对其所作的民事行为承担法律责任，故该结算应系其真实意思表示，一审法院予以确认。对于***支付人工费的具体数额，***抗辩，***仅是其的资料员，该欠款系做资料的人工费，该欠条其载明了要将资料送回，才将该笔款项支付给***，因***未提供整理好的资料，故其拒绝支付，但经一审法院审查，***陈述与事实不符，首先从***书写的欠条内容来看，即使关于项目资料的问题，其单方书写的内容为真，其表述的意思为“包含做资料费”，而并非其一审中陈述的拖欠的人工费全是做资料费；其次，经一审法院审查***提交的微信聊天记录，明显可以看出，***经常为***发送施工场地的图片以及按照***的要求如何施工的具体问题，可见***主要从事的是工地施工员的工作，这也与***微信中一直称***拖欠的是***的“血汗钱”相符,可见欠条中载明的人工费并非为***所陈述的全部为做资料费；最后，对于***所抗辩的附条件支付的问题，从***书写的该部分内容来看，仅是***单方对***提出的要求，***并未允诺，且其书写的内容也并未涉及若***不将资料送回，其就不支付人工费的问题，即使不支付，也仅对做资料费的人工费有所限制，故，对该抗辩，一审法院不予采信。但反观***在该微信聊天记录中的陈述，***确实也从事着一部分为***做资料的工作，一审法院认为，欠条作为双方进行最终结算的依据，视为将该全部人工费（施工员和资料员）结算完毕，虽***在工程已经完工的情况下并未及时支付***作为施工员的人工费，数额较大，***这种长期持续大额的拖欠***该部分人工费的行为侵害了***的信赖利益，但***不能以***未支付其做施工员的人工费为由拒绝向***交付该部分资料，导致涉案工程延期验收，为***造成损失，且最终也应视为***并未完成该部分工作，不应该得到该部分的劳动报酬，但对于该部分的人工费及造成损失的数额，双方均无法确定，综合考虑本案纠纷发生的起因、经过、结果，一审法院酌情支持***向***支付人工费55000元。

对于山东荣易公司是否应该承担责任的问题，***和***均认可***是受雇于***，与山东荣易公司无关，***虽称***挂靠于山东荣易公司，但其未提供证据证明，且欠条并非该公司出具，故***无证据证明其与山东荣易公司存在雇佣关系，其主张山东荣易公司承担责任，无事实与法律依据，一审法院不予支持。

一审法院依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零九条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，判决：一、***于判决生效后10日内向***支付欠付人工费55000元；二、驳回***对山东荣易公司的诉讼请求；三、驳回***的其他诉讼请求。如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费1550元，减半收取775元，由***负担187元，由***负担588元。

本院二审期间，***提交中国人民解放军92886部队机场营房股出具的情况说明、正阳工程咨询有限公司出具的胶州机场602工程结算审核报告书。证明：由于***未及时完成资料整理完善，给***造成经济损失39996.18元。在审计报告的结算审核对照表、胶州602工程造价汇总表里有体现。***质证称，情况说明无法核实真实性，里边也没看到拖欠资料、工程费用相关的条例，当时的欠条上面写明***给***钱，***给他资料，打条之后***就没有来过。结算书的真实性无法核实，即使是真实的，***的损失也不是本案争议的焦点，这两份证据也无法反映出***的真正损失，即使有损失，也是因为没有支付***劳务费而导致的，其损失也应由***承担。

二审查明的其他事实与一审法院一致。

本院认为，***雇佣***在工地工作，双方对此均无异议，本院予以确认。关于***的具体工作内容，根据***提交的微信聊天记录显示***经常向***发送施工照片及按照***的要求进行具体施工，结合***为***出具的欠条中“包含做资料费”的内容及双方的陈述情况，可以认定***从事施工员兼资料员工作。

关于人工费的具体数额，欠条中明确载明“今欠到602工地***人工费70000元”，***辩称其是在受胁迫的情况下出具的欠条，未提交充分证据证明，对此抗辩本院不予采信。***辩称***未按时提交完整的项目资料、未达到人工费的支付条件、不应支付人工费。本院认为，欠条中所载“必须在一天内将资料完善，回来拿资料”，该项记载不能认定为是支付人工费的前提条件，人工费的支付不能视为是附条件支付。从双方实际履行过程可以看出，***未及时支付人工费，而***未及时交付资料，由此导致损失产生，双方均存在过错。本案中，因双方对***从事施工员和资料员的人工费数额没有明确界定，综合考虑本案具体情况，一审法院酌情判决***向***支付人工费55000元，基本妥当，本院予以维持。

综上所述，***的上诉请求不能成立，应予驳回。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

二审案件受理费1175元，由上诉人***负担。

本判决为终审判决。

审 判 长　　侯　娜

审 判 员　　王化宿

审 判 员　　盛新国

二〇二一年九月二十六日

法官助理　　马文淑

书 记 员　　胡浩东

书 记 员　　李珊珊