***合建筑劳务有限公司、甘肃**建筑工程有限责任公司劳务合同纠纷民事一审民事调解书

甘肃省康乐县人民法院

民 事 调 解 书

（2021）甘2922民初2471号

原告∶***合建筑劳务有限公司，地址∶甘肃省兰州市安宁区安宁西路383号

法定代理人∶彭孝军，系经理。

委托代理人：杨生海，系甘肃贤邦律师事务所律师。

被告∶甘肃**建筑工程有限责任公司，地址甘肃省兰州市安宁区深安路366号（兰怡幸福里写字楼）

法定代理人∶柏海燕，系经理。

原告***合建筑劳务有限公司诉被告甘肃**建筑工程有限责任公司劳务合同纠纷一案，本院于2021年12月15日立案后，依法适用简易程序进行了审理。本案现已审理终结。

原告***合建筑劳务有限公司的诉讼请求：

一、请求人民法院依法判令被告支付拖欠原告的劳务款453826.5元并承担逾期支付利息直至还清欠款为止；

二、请求人民法院依法判令被告承担合同总价10%的违约金；

三、本案诉讼费由被告承担。

事实和理由：2021年3月1日原被告签订书面的劳务分包合同，被告将位于甘肃省康乐县康乐令牌玖号院B区项目二标段13#、14#楼模板工程以劳务承包的形式发包给原告（协议内容祥见合同），合同签订后原告按照合同约定对康乐县康乐令牌玖号院B区项目二标段13#、14#进行施工，原告施工期间由于被告未按照合同约定支付每月所完成的工程量75%的进度款，直接导致原告没有资金购买辅材以及按期支付农民工工资，致使工人多次罢工，为此原告多次与被告负责人进行沟通，被告以资金周转紧张为由拒不支付进度款，原告无奈之下多次与工人进行沟通，工人复工后将康乐令牌玖号院B区项目二标段13#、14#地下一层以及11层完工后由于被告同样拒不支付原告进度款，致使大量工人流失以及罢工，最终导致停工，工程停工后由于被告拒付工程进度款，直接导致原告拖欠大量农民工劳动报酬款，为此大量农民工到康乐县信访局上访，最后在县信访局以及县劳动监察大队的协调下，被告承诺支付大部分农民工工资，但对拖欠原告的劳务款未付，2021年8月被告在没有与原告进行任何协商的情况下，违背诚实信用原则将康乐令牌玖号院B区项目二标段13#、14#未完工部分再次违法转包于第三人进行施工，被告的行为严重违背了原被告签订的合同，已构成根本违约，被告应当依法按照合同约定承担违约责任。

原告认为∶被告恶意拖欠原告劳务款的行为严重侵犯了原告的合法权益，给原告造成了重大的经济损失，致使原告无法按时足额支付农民工工资被迫停工，因被告未与原告解除合同，再次将合同之内的工程违法转包于第三人，已构成根本违约，故原告迫于无奈，只好通过法律手段来解决，为维护原告的合法权益，依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国民事诉讼法》的相关规定诉至贵院，请求人民法院依据事实，主持公道，依法支持原告的诉讼请求。

被告甘肃**建筑工程有限责任公司口头辩称，位于康乐县令牌玖号院B区13#14#一标段工程项目，合计劳务款1944014.8元，扣除8660元罚款及未脱木33040元后，剩余1902314.8元，再减除已经给付的145124.5元，剩余未付部分427189.3元。但是要求扣除原告停工后造成的损失费用168822.18元。

本案在审理过程中，经本院主持调解，双方当事人自愿达成如下协议：

一、被告甘肃**建筑工程有限责任公司于2022年2月1日之前一次性给付原告***合建筑劳务有限公司劳务费150000元；于2022年3月15日之前一次性给付原告***合建筑劳务有限公司劳务费150000元；

二、原告***合建筑劳务有限公司承担其施工期间雇佣工人的全部工资，原告雇佣工人工资与被告无关；

三、由原告***合建筑劳务有限公司向被告甘肃**建筑工程有限责任公司提供21003.08元的增值税专用发票；

四、原告***合建筑劳务有限公司放弃其他诉讼请求。

案件受理费8107元减半收取4053.5元，由原告***合建筑劳务有限公司承担。

本调解协议经各方当事人在笔录上签名或者盖章，本院予以确认后即具有法律效力。

上述协议不违反法律规定，本院予以确认。

审 判 员　马永伟

二〇二二年一月十日

法官助理　毛娟娟

书 记 员　张兰婷