某某、某某等劳务合同纠纷民事一审民事

河南省洛阳市涧西区人民法院 民 事 判 决 书 （2021）豫0305民初5588号原告：***，男，1987年8月4日出生，汉族，住洛阳市涧**。被告：***，男，1989年11月22日出生，汉族，户籍地：河南省洛阳市嵩县。被告：河南***智能设备有限公司，住所地：郑州高新区长椿路**********。法定代表人：***。原告***诉被告***、河南***智能设备有限公司为劳务合同纠纷一案，本院于2021年10月21日立案后，依法适用小额诉讼程序，公开开庭进行了审理。原告***到庭参加诉讼。被告***、河南***智能设备有限公司经本院依法传唤，无正当理由均未到庭参加诉讼，本院依法进行缺席审理。本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：1、请求法院判令被告支付原告欠款21500元整。2、本案诉讼费由被告承担。事实与理由：2019年10月，被告***以河南***智能设备有限公司名义中标河柴重工集团家属院监控项目，由原告***以35000元（叁万伍仟元整）承包河柴家属院监控项目（18号院，祥福小区，祥和小区，祥云小区，01小区，02***，北01小区，36号院，34号院，秦岭小区，共10个小区，承包方式是（包工，不含材料和设备及后期接入公安网），开工日期定为2019年11月6日，竣工日期定为2019年11月30日，工期25天，未签订合同，被告说干完就结账不会时间太长。施工期间，由于被告资金不到位，设备不到位，该项目负责人***频繁联系不上，短则几天，长则上月，导致工期一拖再拖，由于设备不到位，项目负责人***每到一些设备，就需要***及工人安装一次，导致每一处设备安装最低需要3次才能完成，2010年2月，就误工一事，***及被告协商，补***10000元（壹万元整），并就设备问题达成一致，保证不再拖欠，2020年4月16日，***追加门禁项目，承包方式为包工包料，2020年4月21日，也没找到***签合同，截止到2020年4月底，设备调试完成交付使用，但由于被告迟迟不能接入公安网，两人没钱支付***剩余工程款，2021年2月5日，多方协商后，***给我打了欠条，协商2021年3月底全款支付，但是至今未付。工程款为35000元，追加误工费10000元，门禁项目16500元，工程款共计55500元，2019年12月20日微信支付10000元，2020年1月18日微信支付13000元，2020年4月21日支付10000元，2020年7月2日微信支付1000元，合计已支付34000元整，未支付21500元。现原告方请求法院要求判令被告方足额支付工程款。被告***、河南***智能设备有限公司均未到庭参加诉讼，亦均未提交书面答辩意见。经审理查明：2021年2月5日，被告***向原告出具《欠条》一份，载明：“本人：***4103251989…因河柴小区监控工程施工费欠党政辉4103251987…金额21500元（贰万壹仟伍佰元整）于2021年3月底结清。”原告述称，其于2019年10月起承接河柴重工集团家属院监控项目，原告与被告***口头协商案涉工程的具体事宜，之后双方于2019年11月6日互加微信，并通过微信沟通、对接具体工作量及相关工作安排。因被告***未及时结清工程款，故诉至本院。以上事实，由《欠条》、原告与被告***之间的微信聊天记录截图，以及当事人**等证据在卷资证。本院认为，债务应当及时清偿。根据案涉《欠条》、原告与被告***之间的微信聊天记录截图所载内容，以及当事人当庭**等证据，本院据以认定原告与被告***之间存在合法有效的劳务合同关系，各方均应依法依约行使合同权利，履行合同义务。在未有相反证据的前提下，鉴于被告***未依照其书面承诺的期限及时支付原告欠款21500元，显属违约，应承担相应的法律责任。故此，对于原告要求被告***支付欠款21500元的诉求，本院予以支持。原告要求被告河南***智能设备有限公司承担案涉债务，证据不足，本院不予支持。二被告经本院合法传唤，无正当理由均未到庭参加诉讼，视为其对诉讼权利的放弃。综上,依照《中华人民共和国民法典》第四百六十五条、第五百零九条、第五百七十七条、第五百七十九条、第五百八十二条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条、第一百六十二条之规定,判决如下：一、被告***于本判决生效后十日内向原告***支付拖欠的劳务费21500元；二、驳回原告***的其他诉讼请求。如果未按上述指定的期间履行给付金钱义务的，则按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支持迟延履行期间的债务利息。本案受理费169元，由被告***负担。本判决为终审判决。审判员***二〇二一年十一月九日书记员***