来源:中国裁判文书网
广东省广州市番禺区人民法院
民 事 判 决 书
(2022)粤0113民初6531号
原告:广西钢正供应链管理有限公司,住所地中国(广西)自由贸易试验区(南宁片区)银海大道1088号源盛城现代物流仓储物流中心B区1幢125、225、126、226号铺。
法定代表人:**,职务总经理。
委托诉讼代理人:***,广东臻善律师事务所律师。
被告:广东蕉岭建筑工程集团有限公司,住所地广东省蕉岭县蕉城镇奥园广场21栋207室。
法定代表人:***,职务经理。
委托诉讼代理人:**,男,该公司员工。
委托诉讼代理人:叶**莲,女,该公司员工。
原告广西钢正供应链管理有限公司(以下简称钢正公司)与被告广东蕉岭建筑工程集团有限公司(以下简称蕉岭公司)买卖合同纠纷一案,本院立案受理后,根据《中华人民共和国民事诉讼法》第四十条第二款,适用独任制普通程序,公开开庭进行了审理。原告钢正公司的委托诉讼代理人***、被告蕉岭公司的委托诉讼代理人**到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告钢正公司向本院提出诉讼请求:1.判令被告在判决书生效后三日内支付原告货款本金18550518.99元;2.判令被告向原告支付逾期支付货款的违约金(逾期支付**花园、柳州紫荆城、玉林奥园广场项目货款的违约金,按合同签订时全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算;逾期支付茂名、浦北项目货款按合同签订时全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率1.5倍计算,前述违约金均从货款逾期支付之日起计算至清偿之日止;暂计至2022年8月9日违约金为1202928.4元);3.本案诉讼费用由被告承担。事实和理由:1、2021年1月11日,原告与被告签订了《**花园三期项目钢材购销合同》,约定原告为被告**花园三期项目供应钢材,合同暂定总金额为1100万元,付款方式为双方每月16日至18日对上月16日至当月15日期间原告供应的钢材进行结算,结算后3日内原告提供合格发票,被告下月25日前付货款80%,剩余20%次月滚付(即下月付款为本月20%+次月80%)。截至2022年2月10日,该项目被告仍有钢材货款4622440.59元未付给原告。2、2020年9月25日,原告与被告签订了《柳州紫荆城项目钢材购销合同》,约定原告为被告柳州紫荆城项目供应钢材,合同暂定总金额为1800万元,付款方式为双方每月16日至18日对上月16日至当月15日期间原告供应的钢材进行结算,结算后3日内原告提供合格发票,被告下月25日前付货款80%,剩余20%次月滚付(即下月付款为本月20%+次月80%)。截至2022年2月10日,该项目被告仍有钢材货款2974411.52元未付给原告。3、2020年5月26日,原告与被告签订了《茂名东江誉项目钢材购销合同》,约定原告为被告茂名东江誉项目供应钢材,合同暂定总金额为4000万元,付款方式为双方每月16日至18日对上月16日至当月15日期间原告供应的钢材进行结算,结算后3日内原告提供合格发票,被告下月25日前付货款80%,剩余20%次月滚付(即下月付款为本月20%+次月80%)。截至2022年2月10日,该项目被告仍有钢材货款1414374.98元未付给原告。4、2017年10月25日,原告与被告签订了《浦北项目钢筋采购合同》,约定原告为被告浦北项目供应钢材,2020年12月4日,原告与被告又签订了《浦北项目钢筋采购合同补充协议3》,暂定总金额为6500万元,付款方式为双方每月16日至18日对上月16日至当月15日期间原告供应的钢材进行结算,结算后3日内原告提供合格发票,被告下月25日前付货款80%,剩余20%次月滚付(即下月付款为本月20%+次月80%)。截至2022年2月10日,该项目被告仍有货款7082413.67元未付给原告。5、2016年7月6日,原告与被告签订了《钢筋材料购销合同》,约定原告为被告玉林奥园广场项目供应钢材,实际履行的付款方式为双方每月16日至18日对上月16日至当月15日期间原告供应的钢材进行结算,结算后3日内原告提供合格发票,被告下月25日前付货款80%,剩余20%次月滚付(即下款为本月20%+次月80%)。截至2022年2月10日,该项目被告仍有货款2456878.23元未付给原告。另外,被告在履行上述5份合同期间,***逾期付款,则以逾期款项为本金按照月息9厘的标准向原告支付违约金。原告通过书面文件、电话、微信、当面沟通、发送律师函等方式,要求被告支付货款,但被告均未履行。原告为维护自身合法权益,特向贵院依法起诉,望判如所请。
被告蕉岭公司辩称:一、关于**花园项目,被告收到原告交付的发票金额为7617483.75元,应支付原告7617483.75元,减去已付2995043.76元,尚欠原告该项目货款4622440.99元。二、被告对尚欠原告柳州紫荆城项目、茂名东江誉项目、浦北项目、玉林奥园广场项目等四个项目的货款金额无异议,但四个项目的保理手续费604885.43元、308135.36元、172846.37元、57231.08元不属于货款本金,不应计算违约金。三、关于逾期支付货款违约金,**花园项目、玉林奥园广场项目合同约定违约金标准为银行同期利率,柳州紫荆城项目合同约定为LPR的1倍,茂名东江誉项目、浦北项目合同则对违约金未作约定,原告主张按年利率10.8%计算前述五个项目的违约金,与合同约定不符。四、**花园项目、柳州紫荆城项目、茂名东江誉项目合同均约定双方每月结算货款时书面确认被告的违约责任,否则视为原告放弃追究被告当月的违约责任。双方在实际对账结算中,原告并未对被告在结算周期中的违约责任予以书面确认,应视为原告已放弃合同约定的权利。项目合同约定双方结算后3日内原告向被告提供与项目结算金额等额发票,被告在收到发票后的次月25日前支付货款,原告未及时提供发票被告有权拒付货款且不因此担责,据此,原告如未能举证证明其已按约将货款发票交付被告及交付时间,则无法计算相应货款的支付时间,被告有权拒绝付款及无需承担逾期付款责任。合同还约定了被告收到发票后付款至80%,剩余20%次月滚付,剩余20%尾款在主体封顶后三个月无息支付,一年中6月及12月为封账期被告不付款,应付款项不计息,因工程业主资金调配原因原告给予被告30个工作日的延期付款期限,因此原告主张的每一期违约金均应按照前述约定扣除相应的免息期、延期付款宽限期及封账期。五、原告应举证证明已交付被告浦北项目货款发票及交付时间,否则无法确定违约金起算时间。六、玉林奥园广场项目合同约定货款有10日免息期,因此该项目货款违约金应相应扣减。
根据当事人陈述和经审查确认的证据,本院认定事实如下:
2016年7月6日,蕉岭公司作为甲方、钢正公司作为乙方签订《钢筋材料购销合同》,约定:乙方为甲***奥园广场项目提供钢材,乙方根据甲方下达的订单向甲方指定地点交付货物;乙方每月10日前向甲方申请钢材货款,甲方定于每月15日至25日前将乙方上月供应钢材的款项付清给乙方,若甲方前述结算期加10日免息期内仍不能结算给乙方,甲方应以欠付货款为基数,每月按银行同期利率为标准向乙方支付违约金至货款清偿之日止。
2017年10月25日,蕉岭公司作为甲方、钢正公司作为乙方签订《浦北项目钢筋采购合同》,约定:乙方为甲方浦北项目提供钢筋材料,乙方根据甲方下达的订单向甲方指定地点交付货物;材料到货验收合格后,乙方须提供送货单、等额发票等付款材料,否则将有权拒绝付款并免除逾期付款的责任;每月26日至次月25日为一个结算月,乙方在每月26日后5个工作日内将上个结算月所供应的货物情况汇总后向甲方提供对账单及增值税专用发票;双方每月25日结算上个结算月发生的货款的80%,剩余20%到主体封顶后三个月后30天内付清余款。2020年12月4日,双方签订《浦北项目钢筋采购合同补充协议(3)》,对前述合同约定的供货产品及付款方式进行变更,约定双方于每月16日至19日对上月16日至当月15日期间乙方所供应货物进行结算,结算完毕3日内,乙方向甲方提供结算金额等额的发票,甲方在收到发票次月25日前,按合同比例支付结算确认货款的80%,剩余20%次月滚付(即下月付款为上月剩余20%+本月80%);原合同与本合同不一致的,以本补充合同为准,本补充合同未涉及的条款,按原合同条款执行。
2020年5月26日,蕉岭公司作为甲方、钢正公司作为乙方签订《茂名东江誉项目钢材购销合同》,约定:乙方向甲方茂名东江誉项目供应钢材,乙方根据甲方下达的订单向甲方指定地点交货后,双方签署物资确认单及过磅单,以此作为结算依据;双方于每月的16号至18号对上月16号至当月15号期间所供材料进行结算,结算完毕3日内,乙方根据结算金额向甲方提供等额发票;甲方收到乙方提供的发票后的次月25日前,甲方付款至货款的80%,剩余20%次月滚付(即下月付款为上月剩余20%+本月80%),剩余20%尾款在主体封顶后三个月内无息付清;甲方一年中6月和12月为封账期不付款,应付款项不计利息,顺延至下一个月25日前按合同比例无息支付;甲方付款方式若非现金支票或银行转账方式,产生的贴息费用由甲方承担;若因工程业主资金调配原因,导致甲方延误支付本合同约定应付款项,乙方给予甲方30个工作日的延期付款期限,宽限期内不视为甲方违约;双方每月结算时按本月发生的违约责任予以书面确认,并在资金结算时予以扣回或补偿。
2020年9月25日,蕉岭公司作为甲方、钢正公司作为乙方签订《柳州紫荆城项目钢材购销合同》,约定:乙方向甲方柳州紫荆城项目供应钢材,乙方根据甲方下达的订单向甲方指定地点交货后,双方签署物资确认单及过磅单,以此作为结算依据;双方于每月的16号至18号对上月16号至当月15号期间所供材料进行结算,结算完毕3日内,乙方根据结算金额向甲方提供等额发票;甲方收到乙方提供的发票后的次月25日前,甲方付款至货款的80%,剩余20%次月滚付(即下月付款为上月剩余20%+本月80%),剩余20%尾款在主体封顶后三个月内无息付清;甲方一年中6月和12月为封账期不付款,应付款项不计利息,顺延至下一个月25日前按合同比例无息支付;甲方付款方式若非现金支票或银行转账方式,产生的融资费用由甲方承担;若因工程业主资金调配原因,导致甲方延误支付本合同约定应付款项,乙方给予甲方30个工作日的延期付款期限,宽限期内不视为甲方违约;双方在每月结算时,应就本月发生的违约责任予以书面确认,并在结算时予以明确,否则视为乙方放弃追究本月甲方的违约责任;双方确认甲方付款优先清偿本金主债务;如甲方逾期付款,甲方按合同订立时中国人民银行公布的一年期贷款市场报价利率向乙方支付逾期付款的利息。
2021年5月8日,蕉岭公司作为甲方、钢正公司作为乙方签订《**花园三期项目钢材购销合同》,约定:乙方向甲方**花园三期项目供应钢材,乙方根据甲方下达的订单向甲方指定地点交货后,双方签署物资确认单及过磅单,以此作为结算依据;双方于每月的16号至18号对上月16号至当月15号期间所供材料进行结算,结算完毕3日内,乙方根据结算金额向甲方提供等额发票;甲方收到乙方提供的发票后的次月25日前,甲方付款至货款的80%,剩余20%次月滚付(即下月付款为上月剩余20%+本月80%),剩余20%尾款在主体封顶后三个月内无息付清;甲方一年中6月和12月为封账期不付款,应付款项不计利息,顺延至下一个月25日前按合同比例无息支付;甲方付款方式若非现金支票或银行转账方式,产生的融资费用由甲方承担;若因工程业主资金调配原因,导致甲方延误支付本合同约定应付款项,乙方给予甲方30个工作日的延期付款期限,宽限期内不视为甲方违约;双方在每月结算时,应就本月发生的违约责任予以书面确认,并在结算时予以明确,否则视为乙方放弃追究本月甲方的违约责任;双方确认甲方付款优先清偿本金主债务;如甲方逾期付款,甲方按银行同期利率向乙方支付逾期付款的利息。
前述合同签订后,钢正公司按约向蕉岭公司供应钢材货物。
钢正公司提交了前述合同项下的5个项目的月度及尾款对账单和钢正公司自制的利息结算明细清单,对其已交付蕉岭公司货物情况及双方对账结算情况予以证实。
5份尾款欠款对账单汇总如下:
**花园项目
销售月份
货款
保理手续费
总额
2021年7月
98719.98
2021年8月
2312290.40
2021年9月
1362562.12
2021年10月
724100.07
2021年11月
124768.02
合计
4622440.59
4622440.59
柳州紫荆城项目
销售月份
货款
保理手续费
总额
2021年3月
366297.41
2021年4月
238588.02
2021年8月
996942.43
2021年9月
834350.40
2021年10月
457961.56
2021年11月
80271.70
合计
2369526.09
604885.43
2974411.52
茂名东江誉项目
销售月份
货款
保理手续费
总额
2021年4月
174793.57
2021年5月
133341.79
2021年7月
892054.56
2021年8月
214185.06
合计
1106239.62
308135.36
1414374.98
浦北项目
销售月份
货款
保理手续费
总额
2021年1月
68275.67
2021年4月
104570.70
2021年8月
2571197.30
2021年9月
3598872.12
2021年10月
739497.88
合计
6909567.30
172846.37
7082413.67
玉林奥园广场项目
销售月份
货款
保理手续费
总额
2021年4月
57231.08
2021年7月
1618390.37
2021年8月
781256.78
合计
2399647.15
2456878.23
5份利息结算明细清单中货款请款金额及实付金额汇总如下:
**花园
请款月份
请款金额(元)
实付日期
实付金额(元)
2021年6月
995043.76
2021年9月23日
995043.76
2021年7月
2098719.98
2021年9月27日
1000000.00
2021年8月
2312290.40
2021年12月3日
1000000.00
2021年9月
1362562.12
2021年10月
724100.07
2021年11月
124768.02
柳州项目
请款月份
请款金额(元)
实付日期
实付金额(元)
2020年9月
870563.12
2020年11月20日
870563.12
2020年11月
484081.98
2021年3月4日
484081.98
2020年12月
2100805.90
2021年3月4日
2100805.90
2021年1月
2234884.30
2021年4月30日
2234884.30
2021年3月
431583.85
2021年4月30日
112483.70
2021年4月
1807357.06
2021年6月22日
1599511.00
2021年5月
1969324.33
2021年8月19日
1969324.33
2021年6月
1236965.71
2021年8月19日
1236965.71
2021年7月
1282509.32
2021年9月26日
700000.00
2021年8月
1414433.11
2021年10月12日
582509.32
2021年9月
834350.40
2021年10月12日
417490.68
2021年10月
457961.56
2021年11月
80271.70
茂名东江誉项目
请款月份
请款金额(元)
实付日期
实付金额(元)
2020年5月
1147019.26
2020年8月6日
1147019.26
2020年6月
1103495.35
2020年8月6日
931872.11
2020年7月
2774962.81
2020年9月11日
2570702.42
2020年8月
3549751.51
2020年9月24日
3120281.00
2020年9月
2625612.72
2020年10月16日
2315223.21
2020年10月
2831590.32
2020年11月20日
2831590.32
2020年11月
2846926.68
2021年1月11日
2628061.28
2020年12月
2149143.49
2021年3月4日
2149143.49
2021年1月
1589194.60
2021年3月15日
1589194.60
2021年3月
1243926.98
2021年6月24日
905781.40
2021年4月
881569.66
2021年7月23日
221984.82
2021年5月
730095.18
2021年7月23日
281569.66
2021年6月
283459.12
2021年8月19日
600000.00
2021年7月
892054.56
2021年8月19日
730095.18
2021年8月
214185.06
2021年8月19日
283459.12
浦北项目
请款月份
请款金额(元)
实付日期
实付金额(元)
2018年1月
1305736.97
2018年3月19日
1305736.97
2018年3月
184484.95
2018年6月22日
184484.95
2018年4月
4282418.08
2018年5月30日
1000000.00
2018年5月
3728739.31
2018年6月5日
1000000.00
2018年8月
1137025.21
2018年6月21日
1000000.00
2018年9月
2003098.45
2018年6月22日
1282418.08
2018年10月
1416483.37
2018年8月8日
2500000.00
2019年2月
393526.06
2018年8月10日
1228739.31
2019年7月
1955536.52
2018年10月16日
703660.31
2019年8月
4387752.33
2018年10月31日
433364.90
2019年9月
5060729.17
2018年10月31日
213341.22
2019年10月
3013421.89
2018年11月6日
800000.00
2019年11月
4740857.50
2018年11月9日
500000.00
2020年1月
2076841.62
2018年11月29日
489795.23
2020年4月
1860646.71
2018年11月29日
1416483.37
2020年5月
4169909.08
2019年5月13日
393526.06
2020年6月
1980853.43
2019年8月27日
1955536.52
2020年7月
1977431.88
2019年9月26日
1500000.00
2020年8月
1548430.55
2019年9月27日
1000000.00
2020年9月
1593829.97
2019年10月21日
1500000.00
2020年11月
1020198.59
2019年10月24日
387752.33
2020年12月
1231450.76
2019年10月24日
688409.21
2021年1月
1048078.38
2019年12月4日
4372319.96
2021年3月
743033.54
2019年12月4日
3013421.89
2021年4月
395676.56
2020年1月10日
4740857.50
2021年5月
204356.52
2020年2月8日
1565577.66
2021年6月
65605.84
2020年5月8日
511263.96
2021年8月
2571197.30
2020年6月1日
1860646.71
2021年9月
3598872.12
2020年7月1日
4169909.08
2021年10月
739497.88
2020年8月6日
1829794.43
2020年11月20日
151059.00
2020年9月11日
1831876.42
2020年11月20日
145555.46
2020年9月27日
1548430.55
2020年10月16日
1422489.97
2021年1月11日
1020198.59
2021年3月4日
1231450.76
2021年5月7日
988600.00
2021年7月8日
743033.54
2021年7月8日
304579.75
2021年8月10日
204356.52
2021年8月10日
65605.84
玉林奥园广场项目
请款月份
请款金额(元)
实付日期
实付金额(元)
2018年9月
1673060.87
2018年11月14日
500000.00
2018年12月
779771.69
2018年11月21日
800000.00
2019年1月
678164.06
2018年11月29日
373060.87
2019年2月
48330.36
2019年2月27日
779771.69
2019年3月
2319075.46
2019年4月25日
678164.06
2019年7月
740273.30
2019年4月25日
48330.36
2019年8月
1377799.58
2019年4月25日
2319075.46
2019年9月
1081193.00
2019年8月27日
740273.30
2019年10月
1368119.90
2019年9月26日
1377799.58
2019年11月
2137596.55
2019年11月10日
1081193.00
2020年1月
630450.10
2019年12月23日
1368119.90
2020年4月
1138955.65
2019年12月23日
2137596.55
2020年5月
497792.60
2020年3月27日
630450.10
2020年6月
800335.40
2020年6月1日
1138955.65
2020年7月
1584753.65
2020年7月1日
497792.60
2020年8月
1571142.60
2020年8月6日
800335.40
2020年9月
1666199.00
2020年9月11日
1584753.65
2020年10月
1188566.60
2020年9月27日
1571142.60
2020年11月
1101291.45
2020年10月16日
1666199.00
2020年12月
285354.00
2020年11月20日
1188566.60
2021年1月
4028380.35
2021年1月18日
1009884.26
2021年3月
358529.85
2021年8月10日
91407.19
2021年4月
356858.65
2021年4月9日
285354.00
2021年5月
381009.95
2021年4月26日
4028380.35
2021年6月
386541.55
2021年7月8日
358529.85
2021年7月
1618390.37
2021年7月8日
299627.57
2021年8月
781256.78
2021年8月4日
381009.95
2021年8月10日
386541.55
前述5份利息清单中玉林奥园广场项目2021年7月及2021年8月的“请款金额”为当期货款的100%,其余4份利息清单中“请款金额”均为当期货款80%及上月货款20%的总和。另,茂名东江誉项目中2021年5月9日四笔付款,2021年7月23日付款218865.4元;浦北项目中2021年7月23日两笔付款,在利息结算明细清单中载明为偿还保理费,故未汇总于上述实付货款金额中。
庭审中,蕉岭公司确认收到前述5份利息结算明细清单中“请款金额”对应的货物,确认该清单所载其已付款情况及尾款对账单中记载的欠款金额。庭后,蕉岭公司主张柳州紫荆城项目尚有10万元业主代付货款未计入上述清单,并提交了2022年7月27日柳州紫荆城项目业主代其***公司支付10万元货款的银行电子回单及钢正公司确认收到前述款项并向其出具的《收款人确认函》。钢正公司未在本院限期内对前述蕉岭公司提交的证据发表意见。
关于货款的付款期限,双方当事人均确认,涉案5个项目实际均按钢正公司向蕉岭公司提供发票的次月25日前,蕉岭公司***公司支付至该结算周期发生货款的80%,剩余20%次月滚付的流程进行货款支付;茂名东江誉、柳州紫荆城及**花园项目约定每年6月、12月的应付货款推迟至次月25日前支付。
双方当事人对于欠款应否计算逾期付款违约金及如何计算存在以下争议:
1.蕉岭公司主张,**花园项目、柳州紫荆城项目、茂名东江誉项目合同均约定双方每月结算时按本月发生的违约责任予以书面确认,***公司提交的每月对账单中均无确认违约金,应视为钢正公司已放弃主张违约金的权利。钢正公司对此不予确认。
2.蕉岭公司主张,即使需要计算违约金,除玉林奥园广场项目外,其余项目合同均约定应于收到发票的次月25日前付款,现并无证据证实每期发票交付情况,故付款期限及违约金均无从计算。钢正公司在庭审中称其均已在其交付货物一周内向蕉岭公司提供发票,蕉岭公司不予确认。经庭后核实,蕉岭公司书面回复称钢正公司一般在对账后一周至半个月内向其交付发票,部分发票签署了签收单。蕉岭公司提交了3份《发票签收单》及相关聊天记录证实发票交接情况。
3.蕉岭公司主张,**花园项目、柳州紫荆城项目、茂名东江誉项目合同均约定因工程业主未支付工程款致其未按期支付的部分货款有30个工作日的付款宽限期,玉林奥园广场项目合同则约定每期货款有10天免息期,在付款宽限期及免息期内应付货款不应计算逾期付款违约金。蕉岭公司提交了其与**花园项目、柳州紫荆城项目、茂名东江誉项目工程业主联系函及洽谈纪要对其前述抗辩意见予以证实。钢正公司对此不予认可,认为蕉岭公司在涉案合同约定的宽限期并未付款,按约需支付违约金。
4.关于违约金的计算标准。钢正公司主张,玉林奥园广场项目、柳州紫荆城项目及**花园项目合同对违约金计算标准有约定,故按合同签订时的一年期LPR计算,浦北项目、茂名东江誉项目未约定违约金计算标准,则按合同签订时一年期LPR1.5倍计算。蕉岭公司认为前述违约金计算标准过高。
5.蕉岭公司认为对账单中所载保理手续费不属于货款,不应计算逾期付款违约金。钢正公司则认为涉案合同未约定保理手续费的付款期限,***公司以保理方式支付货款时应支付相应的保理手续费,故保理手续费应随当月货款一并支付,逾期付款违约金亦随货款一并计算。
本院认为,案涉5份买卖合同均成立于民法典施行前,但履行期持续至民法典施行后,故5份合同均应适用民法典规定处理。
蕉岭公司自认其已收到本案5份利息结算明细清单所载钢正公司“请款金额”对应的货物,本案证据未显示蕉岭公司对前述其已收取货物的质量提出异议,本院对钢正公司已按约向蕉岭公司交付前述利息结算明细清单所载案涉5个项目货物的事实予以确认。蕉岭公司主张柳州紫荆城项目的已付款清单遗漏一笔付款,并提交了银行电子回单及《收款人确认函》对柳州紫荆城业主为其代付货款10万元予以证实,钢正公司对前述代付货款未持异议,本院予以确认。蕉岭公司对于其余已付款情况不持异议,本院予以确认。另外,钢正公司自制的利息结算明细清单中以下实付款载明为偿还保理费:茂名东江誉项目中2021年5月9日四笔付款,2021年7月23日付款218865.4元;浦北项目中2021年7月23日两笔付款。由于上述各笔付款的金额均与尚欠的每笔保理费金额可以一一对应,故本院对清单记载予以采信,上述付款则不计入实付货款。经核算,除**花园项目外,其余四个项目以利息结算明细清单中的各期请款金额总数(不包含保理费)扣减实付货款总数(不包含上述实付保理费),所得剩余货款金额均大于对账单中记载的剩余货款金额,但由于钢正公司仅按照对账单金额主张剩余货款,蕉岭公司亦对该金额(除柳州紫荆城项目漏计10万元付款外)确认,故本院认定蕉岭公司仍应***公司支付5个项目货款17307420.75元(4622440.59元+2369526.09元-100000元+1106239.62元+6909567.3元+2399647.15元)及保理手续费1143098.24元(604885.43元+308135.36元+172846.37元+57231.08元)。至于蕉岭公司抗辩主张**花园项目发票少开0.6元应从剩余货款中扣除,由于开具发票属于合同附随义务,不应构成蕉岭公司支付货款这一主要合同义务的抗辩事由,而况蕉岭公司并未举证证明曾***公司主张补开发票而钢正公司拒绝,故本院对蕉岭公司的该项抗辩意见不予采纳。
关于钢正公司主张的逾期支付货款违约金。
第一,关于违约金计算标准。双方之间的五份合同中,仅柳州紫禁城项目明确约定逾期付款则按照合同订立时中国人民银行公布的1年期货款市场报价利率(2020年9月25日执行的一年期LPR为3.85%)计算违约金。玉林奥园广场项目、**花园项目合同约定逾期付款按照银行同期利率计算违约金,属于约定不明;浦北项目、东江誉项目合同对于逾期付款违约金无约定。因此,本院均酌情按照年利率3.85%计算违约金或逾期付款损失。
第二,关于违约金的起算时间。1.案涉5份合同中约定的付款期限有所不同,***公司、蕉岭公司于庭审中确认,涉案5个项目均是按提供发票次月25日前支付当期货款的80%、剩余20%货款于下个结算周期滚付的方式付款,故双方已在实际履行中对涉案项目货款支付方式作出变更约定,本院予以确认。
2.蕉岭公司抗辩提出钢正公司未举证证明发票交付日期,故付款期限无从起算。***公司在庭后提交的《庭审问题答复》中已确认钢正公司一般在每月对账后一周至半个月内开具发票,而根据钢正公司提交的对账单,双方基本均在供货当月完成对账,蕉岭公司庭后补充提交的三份发票签收单亦无法体现钢正公司存在迟开发票的情形。而况,蕉岭公司自称仅部分月份有签署发票签收单,其抗辩主***公司应提交全部发票签收时间的证据,明显枉顾双方履约实际。因此,本院对蕉岭公司提出的该项抗辩意见不予采纳,当月货款的80%均应于次月25日前支付,剩余20%于下个结算周期滚付,逾期付款则应起算违约金或逾期付款损失。
3.**花园、柳州紫荆城及茂名东江誉项目合同均约定最后一期供货的剩余20%货款在工程主体封顶后三个月内无息付清。因蕉岭公司提交的证据不足以认定各项目实际封顶日期,故本院酌情认定上述项目最后一期供货货款的20%应于当期货款发生后的第三个月25日前支付,逾期付款则应起算违约金或逾期付款损失。浦北项目合同原约定最后一期供货的剩余20%货款在主体封顶后三个月后30天内付清,而补充协议中对于结算付款条件作出变更约定,删除了最后一期货款20%的付款期限约定,而统一约定剩余20%货款次月滚付。玉林奥园广场项目实际履行中的付款方式与浦北项目一致,最后一期货款支付期限也应一致。则该两项目最后一期货款的20%应计为最后一期供货次月的请款金额,于再次月25日前支付,逾期付款则应起算违约金或逾期付款损失。
4.茂名东江誉、柳州紫荆城、**花园项目合同均约定每年6月及12月为封账期,如钢正公司在前述月份请款的,蕉岭公司延迟至次月支付,延迟期间不计算利息。钢正公司在庭审中对此予以认可,故该三个项目如有付款期限在6月、12月的,则顺延一月支付,违约金或逾期付款损失起算时间相应顺延。玉林奥园广场及浦北项目合同未约定封账期,故付款期限在6月、12月的不受影响。
第三,关于蕉岭公司提出的付款宽限期和免责条款。1.蕉岭公司主张因工程业主未支付其工程款致其未能如期支付的部分款项有30个工作日的付款宽限期,并提交其与案涉工程业主联系函及洽谈纪要予以证实。因蕉岭公司与工程业主之间的合同关系与本案并非同一法律关系,工程业主是否存在延误支付工程款的情形及延误原因本案中无法审查认定,蕉岭公司亦未提交其与钢正公司就延迟付款宽限期达成一致的证据,故蕉岭公司以此作为延迟支付案涉货款的抗辩,本院不予采纳。
2.玉林奥园广场项目合同约定每月25日前付清上月货款,如付款期加10天免息期仍不能支付才起算违约金。由于前述已认定双方在实际履行中对于合同约定的付款期限作出了变更约定,故玉林奥园广场项目在计算每期货款违约金时,本院依变更后的付款方式调整违约金计算基数,该调整对蕉岭公司更有利,故合同约定的每期货款有10日免息期,本院不再计算。
3.茂名东江誉、柳州紫荆城、**花园项目合同约定双方每月结算时应就本月发生的违约责任予以书面确认,否则视为放弃追究。蕉岭公司据此主张双方在对账时未确认违约金应视为钢正公司已放弃对违约金的主张。本院认为,民事权利的放弃应当采取明示的意思表示才能发生法律效力,双方各月对账单中仅记载了货款本金,并无违约金栏目,亦无其他证据证明双方在签署该结算报告前已对逾期付款违约责任作出协商,故仅凭对账单内容不能当然推断钢正公司已放弃对逾期付款违约金的主张权利。
综上,依上述认定计得截至2022年8月9日五项目货款违约金及逾期付款损失金额为1005844.36元(详见附件违约金计算表),对于钢正公司主张的超出部分,本院不予支持。自2022年8月10日起,违约金及逾期付款损失以17307420.75元为基数,按照年利率3.85%,计算至款项清偿之日止。
第四,关于钢正公司主张的逾期支付保理费违约金。因双方对于保理费的支付期限未作出约定,钢正公司亦无举证证明在提起本案诉讼前曾向蕉岭公司主张支付保理费,故本院酌情支持自钢正公司起诉之日2022年2月23日起按照当时一年期LPR即年利率3.7%计算保理费的逾期付款损失。
综上所述,依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条第三款、《中华人民共和国民法典》第五百七十七条、第五百七十九条、第五百八十五条、《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十八条第四款、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第一款的规定,判决如下:
一、被告广东蕉岭建筑工程集团有限公司应于本判决发生法律效力之日起十日内向原告广西钢正供应链管理有限公司支付货款17307420.75元及违约金、逾期付款损失(截至2022年8月9日为1005844.36元,自2022年8月10日起至款项清偿之日止,以17307420.75元为基数,按照年利率3.85%计算);
二、被告广东蕉岭建筑工程集团有限公司应于本判决发生法律效力之日起十日内向原告广西钢正供应链管理有限公司支付保理手续费1143098.24元及逾期付款损失(以1143098.24元为基数,按照年利率3.7%,自2022年2月23日起计算至款项清偿之日止);
三、驳回原告广西钢正供应链管理有限公司的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务违约金。
案件受理费140320.68元,由原告广西钢正供应链管理有限公司负担2110.37元,由被告广东蕉岭建筑工程集团有限公司负担138210.31元。财产保全费5000元,由原告广西钢正供应链管理有限公司负担75.20元,由被告广东蕉岭建筑工程集团有限公司负担4924.80元。
如不服本判决,可以在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本,上诉于广州市中级人民法院。
附件:违约金计算表。
审判**祎
二〇二三年五月十九日
书记员***
附件:
违约金计算表
**花园项目
有封账期
供货月份
货款金额(元)
还款金额(元)
累计应付款
(元)
起算日
暂计日
逾期
天数
日利率
违约金(元)
2021年6月
995043.76
995043.76
2021年7月26日
2021年8月25日
31
0.000105479
3253.66
2021年7月
2098719.98
3093763.74
2021年8月26日
2021年9月23日
29
0.000105479
9463.53
995043.76
2098719.98
2021年9月24日
2021年9月25日
2
0.000105479
442.74
2021年8月
2312290.4
4411010.38
2021年9月26日
2021年9月27日
2
0.000105479
930.54
1000000.00
3411010.38
2021年9月28日
2021年10月25日
28
0.000105479
10074.16
2021年9月
1362562.12
4773572.5
2021年10月26日
2021年11月25日
31
0.000105479
15608.93
2021年10月
724100.07
5497672.57
2021年11月26日
2021年12月3日
8
0.000105479
4639.13
1000000.00
4497672.57
2021年12月4日
2022年1月25日
53
0.000105479
25143.84
2021年11月
124768.02
4622440.59
2022年1月26日
2022年8月9日
196
0.000105479
95564.21
合计
7617484.35
2995043.76
165120.74
柳州紫荆城项目
有封账期
供货月份
货款金额(元)
还款金额(元)
累计应付款
(元)
起算日
暂计日
逾期
天数
日利率
违约金(元)
2020年9月
870563.12
870563.12
2020年10月26日
2020年11月20日
26
0.000105479
2387.49
870563.12
0.00
2020年11月21日
2021年1月25日
66
0.000105479
0.00
2020年11月
484081.98
484081.98
2021年1月26日
0.000105479
0.00
2020年12月
2100805.90
2584887.88
2021年1月26日
2021年2月25日
31
0.000105479
8452.23
2021年1月
2234884.30
4819772.18
2021年2月26日
2021年3月4日
7
0.000105479
3558.71
2584887.88
2234884.30
2021年3月5日
2021年4月25日
52
0.000105479
12258.19
2021年3月
431583.85
2666468.15
2021年4月26日
2021年4月30日
5
0.000105479
1406.29
2347368.00
319100.15
2021年5月1日
2021年5月25日
25
0.000105479
841.46
2021年4月
1807357.06
2126457.21
2021年5月26日
2021年6月22日
28
0.000105479
6280.33
1599511.00
526946.21
2021年6月23日
2021年7月25日
33
0.000105479
1834.21
2021年5月
1969324.33
2496270.54
2021年7月26日
0.000105479
0.00
2021年6月
1236965.71
3733236.25
2021年7月26日
2021年8月19日
25
0.000105479
9844.49
3206290.04
526946.21
2021年8月20日
2021年8月25日
6
0.000105479
333.49
2021年7月
1282509.32
1809455.53
2021年8月26日
2021年9月26日
32
0.000105479
6107.53
2021年8月
1414433.11
700000.00
2523888.64
2021年9月27日
2021年10月12日
16
0.000105479
4259.49
1000000.00
1523888.64
2021年10月13日
2021年10月25日
13
0.000105479
2089.61
2021年9月
834350.40
2358239.04
2021年10月26日
2021年11月25日
31
0.000105479
7711.12
2021年10月
457961.56
2816200.60
2021年11月26日
2022年1月25日
61
0.000105479
18120.13
2021年11月
80271.70
2896472.30
2022年1月26日
2022年7月27日
183
0.000105479
55909.85
100000.00
2796472.30
2022年7月28日
2022年8月9日
13
0.000105479
3834.61
合计
15205092.34
12408620.04
145229.23
茂名东江誉项目
有封账期
供货月份
货款金额(元)
还款金额(元)
累计应付款
(元)
起算日
暂计日
逾期
天数
日利率
违约金(元)
2020年5月
1147019.26
1147019.26
2020年7月26日
0.000105479
2020年6月
1103495.35
2250514.61
2020年7月26日
2020年8月6日
12
0.000105479
2848.60
2078891.37
171623.24
2020年8月7日
2020年8月25日
19
0.000105479
343.95
2020年7月
2774962.81
2946586.05
2020年8月26日
2020年9月11日
17
0.000105479
5283.67
2570702.42
375883.63
2020年9月12日
2020年9月24日
13
0.000105479
515.42
3120281.00
-2744397.37
2020年9月25日
2020年9月25日
1
0.000105479
2020年8月
3549751.51
805354.14
2020年9月26日
2020年10月16日
21
0.000105479
1783.91
2315223.21
-1509869.07
2020年10月17日
2020年10月25日
9
0.000105479
2020年9月
2625612.72
1115743.65
2020年10月26日
2020年11月20日
26
0.000105479
3059.89
2831590.32
-1715846.67
2020年11月21日
2020年11月25日
5
0.000105479
2020年10月
2831590.32
1115743.65
2020年11月26日
2021年1月11日
47
0.000105479
5531.34
2628061.28
-1512317.63
2021年1月12日
2021年1月25日
14
0.000105479
2020年11月
2846926.68
1334609.05
2021年1月26日
0.000105479
2020年12月
2149143.49
3483752.54
2021年1月26日
2021年2月25日
31
0.000105479
11391.39
2021年1月
1589194.60
5072947.14
2021年2月26日
2021年3月4日
7
0.000105479
3745.64
2149143.49
2923803.65
2021年3月5日
2021年3月15日
11
0.000105479
3392.41
1589194.60
1334609.05
2021年3月16日
2021年4月25日
41
0.000105479
5771.73
2021年3月
1243926.98
2578536.03
2021年4月26日
2021年5月25日
30
0.000105479
8159.48
2021年4月
881569.66
3460105.69
2021年5月26日
2021年6月24日
30
0.000105479
10949.10
905781.40
2554324.29
2021年6月25日
2021年7月23日
29
0.000105479
7813.43
503554.48
2050769.81
2021年7月24日
2021年7月25日
2
0.000105479
432.63
2021年5月
730095.18
2780864.99
2021年7月26日
0.000105479
2021年6月
283459.12
3064324.11
2021年7月26日
2021年8月19日
25
0.000105479
8080.58
1613554.30
1450769.81
2021年8月20日
2021年8月25日
6
0.000105479
918.16
2021年7月
892054.56
2342824.37
2021年8月26日
2021年9月25日
31
0.000105479
7660.71
2021年8月
214185.06
2557009.43
2021年9月26日
2022年8月9日
318
0.000105479
85768.40
合计
24862987.30
22305977.87
173450.46
浦北项目
无封账期
供货月份
货款金额(元)
还款金额(元)
累计应付款
(元)
起算日
暂计日
逾期
天数
日利率
违约金(元)
2018年1月
1305736.97
1305736.97
2018年2月26日
2018年3月19日
22
0.000105479
3030.03
1305736.97
0.00
2018年3月20日
2018年4月25日
37
0.000105479
0.00
2018年3月
184484.95
184484.95
2018年4月26日
2018年5月25日
30
0.000105479
583.78
2018年4月
4282418.08
4466903.03
2018年5月26日
2018年5月30日
5
0.000105479
2355.83
1000000.00
3466903.03
2018年5月31日
2018年6月5日
6
0.000105479
2194.12
1000000.00
2466903.03
2018年6月6日
2018年6月21日
16
0.000105479
4163.32
1000000.00
1466903.03
2018年6月22日
2018年6月22日
1
0.000105479
154.73
1466903.03
0.00
2018年6月23日
2018年6月25日
3
0.000105479
0.00
2018年5月
3728739.31
3728739.31
2018年6月26日
2018年8月8日
44
0.000105479
17305.44
2500000.00
1228739.31
2018年8月9日
2018年8月10日
2
0.000105479
259.21
1228739.31
0.00
2018年8月11日
2018年9月25日
46
0.000105479
0.00
2018年8月
1137025.21
1137025.21
2018年9月26日
2018年10月16日
21
0.000105479
2518.59
703660.31
433364.90
2018年10月17日
2018年10月25日
9
0.000105479
411.40
2018年9月
2003098.45
2436463.35
2018年10月26日
2018年10月31日
6
0.000105479
1541.98
646706.12
1789757.23
2018年11月1日
2018年11月6日
6
0.000105479
1132.70
800000.00
989757.23
2018年11月7日
2018年11月9日
3
0.000105479
313.20
500000.00
489757.23
2018年11月10日
2018年11月25日
16
0.000105479
826.55
2018年10月
1416483.37
1906240.60
2018年11月26日
2018年11月29日
4
0.000105479
804.28
1906278.60
-38.00
2018年11月30日
2019年3月25日
0.000105479
2019年2月
393526.06
393488.06
2019年3月26日
2019年5月13日
49
0.000105479
2033.74
393526.06
-38.00
2019年5月14日
2019年8月25日
0.000105479
2019年7月
1955536.52
1955498.52
2019年8月26日
2019年8月27日
2
0.000105479
412.53
1955536.52
-38.00
2019年8月28日
2019年9月25日
0.000105479
2019年8月
4387752.33
4387714.33
2019年9月26日
2019年9月26日
1
0.000105479
462.81
1500000.00
2887714.33
2019年9月27日
2019年9月27日
1
0.000105479
304.59
1000000.00
1887714.33
2019年9月28日
2019年10月21日
24
0.000105479
4778.76
1500000.00
387714.33
2019年10月22日
2019年10月24日
3
0.000105479
122.69
1076161.54
-688447.21
2019年10月25日
2019年10月25日
0.000105479
2019年9月
5060729.17
4372281.96
2019年10月26日
2019年11月25日
31
0.000105479
14296.76
2019年10月
3013421.89
7385703.85
2019年11月26日
2019年12月4日
9
0.000105479
7011.36
7385741.85
-38.00
2019年12月5日
2019年12月25日
0.000105479
2019年11月
4740857.50
4740819.50
2019年12月26日
2020年1月10日
16
0.000105479
8000.94
4740857.50
-38.00
2020年1月11日
2020年2月8日
0.000105479
1565577.66
-1565615.66
2020年2月9日
2020年2月25日
0.000105479
2020年1月
2076841.62
511225.96
2020年2月26日
2020年5月8日
73
0.000105479
3936.44
511263.96
-38.00
2020年5月9日
2020年5月25日
0.000105479
2020年4月
1860646.71
1860608.71
2020年5月26日
2020年6月1日
7
0.000105479
1373.79
1860646.71
-38.00
2020年6月2日
2020年6月25日
0.000105479
2020年5月
4169909.08
4169871.08
2020年6月26日
2020年7月1日
6
0.000105479
2639.01
4169909.08
-38.00
2020年7月2日
2020年7月25日
0.000105479
2020年6月
1980853.43
1980815.43
2020年7月26日
2020年8月6日
12
0.000105479
2507.22
1829794.43
151021.00
2020年8月7日
2020年8月25日
19
0.000105479
302.66
2020年7月
1977431.88
2128452.88
2020年8月26日
2020年9月11日
17
0.000105479
3816.64
1831876.42
296576.46
2020年9月12日
2020年9月25日
14
0.000105479
437.96
2020年8月
1548430.55
1845007.01
2020年9月26日
2020年9月27日
2
0.000105479
389.22
1548430.55
296576.46
2020年9月28日
2020年10月16日
19
0.000105479
594.37
1422489.97
-1125913.51
2020年10月17日
2020年10月25日
0.000105479
2020年9月
1593829.97
467916.46
2020年10月26日
2020年11月20日
26
0.000105479
1283.24
296614.46
171302.00
2020年11月21日
2020年12月25日
35
0.000105479
632.41
2020年11月
1020198.59
1191500.59
2020年12月26日
2021年1月11日
17
0.000105479
2136.54
1020198.59
171302.00
2021年1月12日
2021年1月25日
14
0.000105479
252.96
2020年12月
1231450.76
1402752.76
2021年1月26日
2021年2月25日
31
0.000105479
4586.81
2021年1月
1048078.38
2450831.14
2021年2月26日
2021年3月4日
7
0.000105479
1809.59
1231450.76
1219380.38
2021年3月5日
2021年4月25日
52
0.000105479
6688.22
2021年3月
743033.54
1962413.92
2021年4月26日
2021年5月7日
12
0.000105479
2483.93
988600.00
973813.92
2021年5月8日
2021年5月25日
18
0.000105479
1848.91
2021年4月
395676.56
1369490.48
2021年5月26日
2021年6月25日
31
0.000105479
4478.05
2021年5月
204356.52
1573847.00
2021年6月26日
2021年7月8日
13
0.000105479
2158.11
1047613.29
526233.71
2021年7月9日
2021年7月25日
17
0.000105479
943.62
2021年6月
65605.84
591839.55
2021年7月26日
2021年8月10日
16
0.000105479
998.83
269962.36
321877.19
2021年8月11日
2021年9月25日
46
0.000105479
1561.77
2021年8月
2571197.30
2893074.49
2021年9月26日
2021年10月25日
30
0.000105479
9154.80
2021年9月
3598872.12
6491946.61
2021年10月26日
2021年11月25日
31
0.000105479
21227.78
2021年10月
739497.88
7231444.49
2021年11月26日
2022年8月9日
257
0.000105479
196031.58
合计
60435720.54
53204276.05
349293.81
玉林奥园广场项目
无封账期
供货月份
货款金额(元)
还款金额(元)
累计应付款
(元)
起算日
暂计日
逾期
天数
日利率
违约金(元)
2018年9月
1338448.70
1673060.87
2018年10月26日
2018年11月14日
20
0.000105479
3529.47
500000.00
1173060.87
2018年11月15日
2018年11月21日
7
0.000105479
866.14
800000.00
373060.87
2018年11月22日
2018年11月29日
8
0.000105479
314.80
373060.87
0.00
2018年11月30日
2019年1月25日
57
0.000105479
0.00
2018年12月
958429.53
958429.53
2019年1月26日
2019年2月25日
31
0.000105479
3133.93
2019年1月
698485.59
1656915.12
2019年2月26日
2019年2月27日
2
0.000105479
349.54
779771.69
877143.43
2019年2月28日
2019年3月25日
26
0.000105479
2405.54
2019年2月
174297.10
1051440.53
2019年3月26日
2019年4月25日
31
0.000105479
3438.07
3045569.88
-1994129.35
2019年4月26日
2019年4月25日
0.000105479
2019年3月
1864926.44
-129202.91
2019年4月26日
2019年8月25日
0.000105479
2019年7月
1056033.73
926830.82
2019年8月26日
2019年8月27日
2
0.000105479
195.52
740273.30
186557.52
2019年8月28日
2019年9月25日
29
0.000105479
570.66
2019年8月
1250294.32
1436851.84
2019年9月26日
2019年9月26日
1
0.000105479
151.56
1377799.58
59052.26
2019年9月27日
2019年10月25日
29
0.000105479
180.64
2019年9月
1140514.32
1199566.58
2019年10月26日
2019年11月10日
16
0.000105479
2024.47
1081193.00
118373.58
2019年11月11日
2019年11月25日
15
0.000105479
187.29
2019年10月
1310734.52
1429108.10
2019年11月26日
2019年12月23日
28
0.000105479
4220.76
3505716.45
-2076608.35
2019年12月24日
2019年12月25日
0.000105479
2019年11月
1983701.22
-92907.13
2019年12月26日
2020年2月25日
0.000105479
2020年1月
931879.39
838972.26
2020年2月26日
2020年3月27日
31
0.000105479
2743.32
630450.10
208522.16
2020年3月28日
2020年5月25日
59
0.000105479
1297.69
2020年4月
1037254.54
1245776.70
2020年5月26日
2020年6月1日
7
0.000105479
919.83
1138955.65
106821.05
2020年6月2日
2020年6月25日
24
0.000105479
270.42
2020年5月
626025.21
732846.26
2020年6月26日
2020年7月1日
6
0.000105479
463.80
497792.60
235053.66
2020年7月2日
2020年7月25日
24
0.000105479
595.04
2020年6月
739826.84
974880.50
2020年7月26日
2020年8月6日
12
0.000105479
1233.96
800335.40
174545.10
2020年8月7日
2020年8月25日
19
0.000105479
349.81
2020年7月
1427870.00
1602415.10
2020年8月26日
2020年9月11日
17
0.000105479
2873.37
1584753.65
17661.45
2020年9月12日
2020年9月25日
14
0.000105479
26.08
2020年8月
1573864.81
1591526.26
2020年9月26日
2020年9月27日
2
0.000105479
335.75
1571142.60
20383.66
2020年9月28日
2020年10月16日
19
0.000105479
40.85
1666199.00
-1645815.34
2020年10月17日
2020年10月25日
0.000105479
2020年9月
1647187.72
1372.38
2020年10月26日
2020年11月20日
26
0.000105479
3.76
1188566.60
-1187194.22
2020年11月21日
2020年11月25日
0.000105479
2020年10月
1284093.08
96898.86
2020年11月26日
2020年12月25日
30
0.000105479
306.63
2020年11月
1118746.48
1215645.34
2020年12月26日
2021年1月18日
24
0.000105479
3077.41
1009884.26
205761.08
2021年1月19日
2021年1月25日
7
0.000105479
151.92
2020年12月
448541.49
654302.57
2021年1月26日
2021年2月25日
31
0.000105479
2139.48
2021年1月
3279775.08
3934077.65
2021年2月26日
2021年4月9日
43
0.000105479
17843.47
285354.00
3648723.65
2021年4月10日
2021年4月26日
17
0.000105479
6542.71
2021年3月
1092499.95
4028380.35
712843.25
2021年4月27日
2021年5月25日
29
0.000105479
2180.52
2021年4月
357192.89
1070036.14
2021年5月26日
2021年6月25日
31
0.000105479
3498.87
2021年5月
376179.69
1446215.83
2021年6月26日
2021年7月8日
13
0.000105479
1983.10
658157.42
788058.41
2021年7月9日
2021年7月25日
17
0.000105479
1413.11
2021年6月
385435.23
1173493.64
2021年7月26日
2021年8月4日
10
0.000105479
1237.79
381009.95
792483.69
2021年8月5日
2021年8月10日
6
0.000105479
501.54
477948.74
314534.95
2021年8月11日
2021年8月25日
15
0.000105479
497.65
2021年7月
1372020.61
1686555.56
2021年8月26日
2021年9月25日
31
0.000105479
5514.81
2021年8月
948683.50
2635239.06
2021年9月26日
2021年10月25日
30
0.000105479
8338.91
2021年9月
156251.36
2791490.42
2021年10月26日
2022年8月9日
288
0.000105479
84800.13
合计
30579193.34
28122315.09
172750.13
截至2022年8月9日
五项目违约金总计
1005844.36
备注:日利率=年利率3.85%÷365。