阜新元峰装饰工程有限公司、某某承揽合同纠纷民事一审民事判决书

阜新市清河门区人民法院

民 事 判 决 书

（2021）辽0905民初518号

原告阜新元峰装饰工程有限公司，住所阜新市清河门区清园街65-4-2门，统一社会信用代码91210905MA0QC8MLX9。

法定代表人张峰硕。

被告***，男，1995年2月27日出生，汉族，现住清河门区。

原告阜新元峰装饰工程有限公司与被告***承揽合同纠纷一案，本院于2021年7月8日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告阜新元峰装饰工程有限公司法定代表人张峰硕、被告***到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

阜新元峰装饰工程有限公司向本院提出诉讼请求：1.判令被告支付原告工程欠款人民币3500元。2.诉讼费用全部由被告承担。事实和理由：被告因房屋装修与甲方签署装修施工合同，因乙方在验收中比较苛刻，双方达不成协议，据此，为维护原告合法权益，根据规定，请依法支持原告的诉请。

***辩称：不同意给付尾款。1、工期没有按时按期完成，2、工程质量还有很多没有合格，至今没有完成装修。

本案争议的问题是工期问题及工程质量问题。

针对工期问题,被告提供了《家装合同》及与张峰硕的微信聊天记录，证明工期应到2021年3月18日，而原告在2021年4月11日还在干活。

原告提供了微信聊天记录，证明延误工期是因为被告称存款未到期而没有及时给付工程款。

针对工程质量问题，被告提供了照片若干，证明壁布用刀片划了两道口子（有两处）；2、衣柜磕损；3、仿瓷墙壁上有坑；4、折页应该4个螺丝只打了一个；5、背景墙墙面不平；6、地板砖质地不一样，有三样，还有一块地板砖掉了一个角；7、墙和门框的缝隙过大。

原告质证称壁布、衣柜、墙、折页都可以给他修，但是修了就不能扣我钱。至于地板砖质地不一样，与我没有关系，地砖是被告自己选择的。

本院经审理认定事实如下：2020年12月19日，原告与被告***签订家庭居室装饰装修施工合同，合同约定原告为被告位于清逸园27#3-502住宅进行室内装修，承包方式为包工包料，工期为2020年12月19日至2021年3月18日，共计90天。装修期间被告支付原告部分工程款，现工程已大体完工，被告尚欠原告工程款3500元。另原告在装修中存在壁布用刀片划了两道口子（有两处）；2、衣柜磕损；3、仿瓷墙壁上有坑；4、折页应该4个螺丝只打一个；5、背景墙墙面不平；6、有一块地板砖掉了一个角；7、墙和门框的缝隙过大等瑕疵。

本院认为，承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。本案被告将其房屋的室内装修工程交由原告以包工包料的方式完成,双方之间形成承揽合同关系，双方签订的家装合同合法有效。原告为被告房屋进行室内装修，被告应该给付报酬。原告主张被告尚欠其工程款3500元,被告无异议，本院予以认可。关于工期问题双方均有过错，各自承担责任；关于工程质量问题，因工程确有未完成的部分工作及质量瑕疵，故本院对此损失酌定扣除工程款1500元；关于地板砖的质地不一样问题，因被告未能证明是原告的责任，故被告的主张本院不予支持。综上，依照《中华人民共和国民法典》第五百零九条、第五百一十条、第七百七十条、第七百八十一条、第七百八十二条之规定,判决如下:

被告***在本判决生效后15日内给付原告阜新元峰装饰工程有限公司工程款2000元。

如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

案件受理费50元减半收取即25元，由被告***负担。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于辽宁省阜新市中级人民法院。

审判员　　高晓新

二〇二一年九月六日

书记员　　宝　莹