某某与通榆县大信装璜有限责任公司承揽合同纠纷一审民事判决书

吉林省通榆县人民法院

民事判决书

（2019）吉0822民初1189号

原告（反诉被告）：**，女，1980年2月20日生，汉族，个体，住吉林省通榆县。

被告（反诉原告）：通榆县大信装璜有限责任公司

法定代表人：**，经理。

委托诉讼代理人：**，该公司副经理。

原告***被告通榆县大信装璜有限责任公司（以下简称大信公司）承揽合同纠纷一案，本院于2019年4月2日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理，原告**，被告通榆县大信装璜有限责任公司委托诉讼代理人**到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

**向本院提出诉讼请求：被告承担重新维修损失25000元。事实理由：2017年11月2日，**与大信公司签订《装修合同》，约定大信公司为**装修楼房，合同履行期限从2017年11月7日开工至2018年1月7日竣工。大信公司没有按约定期限完工，至今无法使用。故诉至法院

大信公司辩称，在2017年11月7日签订的合同，他们的楼在瞻榆，当时也刚交工，他们家的玻璃还没有上好，外建设施不齐全，当时业主也知道这种情况。在这期间，业主和我们说要求去改动合同，去掉很多东西，方案有变动。设计师和业主又重新制定了设计方案和价格。在施工过程中，业主提出了很多问题，有松动的地方我们又重新改动的。地板有质量问题，我们到现场看，只有贴近窗户的地方有鼓胀，但明显是业主开窗户时进雨所为。我们也全部重新换掉了。厨柜的问题，当时订的依兰厨柜，后来业主同意换的我乐厨柜，加了1000块钱。其中一个业主，他们家己经完事了，现在的业主不同意换这款了，要换另一款厨柜了，价格要高2000元钱，后期我们订了后面又加价的这款厨柜，业主没有加钱。设计师说当时设计图纸给业主看了，业主说烟机柜做的矮，当时也沟通过，又重新加了门板，每次工期20多天，等门板回来之后又不同意，没办法了。订厨柜之前，给业主发微信，你认为之前有没有毛病，没有毛病才能往下接着干。当时业主同意接着干。整个工程发单，补单10余次，又设计到维修，所以耽误了工期。大约2018年底钥匙己归还到业主本人。现在现场情况我们不了解了。提出反诉请求：判令**给付大信公司剩余装璜工程款9800元。

**围绕诉讼请求依法提交了2017年11月7日大信公司签订装潢合同一份。大信公司质证后，没有异议。

本院认为，**与大信公司之间签订的装潢合同，是双方真实的意思表示，不违反法律规定,双方应按合同约定的权利义务履行。**主张大信公司承担维修费用的请求，应予支持。大信公司主张**给付尾欠工程款的请求，应予支持。

**主张大信公司承担维修费用，经白城市永信价格评估事务有限公司做出的白永信法评（2019）057号评估结论认定，维修费用8,258.00元,应由大信公司负担。双方对尾欠工程款7000元予以认可，**应予给付。

依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第二百五十一条规定，判决如下：

一、被告通榆县大信装璜有限责任公司给付原告**房屋装潢维修费8,258.00元。

二、原告**给付被告通榆县大信装璜有限责任公司装潢工程款7000元。

如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

案件受理费减半收取213元，由被告通榆县大信装璜有限责任公司负担25元，其余由原告**负担。反诉费25元由原告**负担。鉴定费2000元由被告通榆县大信装璜有限责任公司负担。

如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于吉林省白城市中级人民法院。

审判员***

二〇一九年八月十六日

书记员***