辽宁五星建设集团有限公司、葫芦岛市南票区人民政府等建设工程施工合同纠纷民事二审民事判决书

辽宁省葫芦岛市中级人民法院

民事案件判决书

（2021）辽14民终1686号

原审原告辽宁五星建设集团有限公司（以下简称辽宁五星公司）与原审被告葫芦岛市南票区人民政府（以下简称南票区政府）、葫芦岛市南票煤矿棚户区改造办公室（以下简称南票棚改办）以及第三人葫芦岛地矿工程勘察有限公司（以下简称地矿勘察院）、葫芦岛市建筑设计院有限责任公司（以下简称建筑设计公司）建设工程施工合同纠纷一案，葫芦岛市南票区人民法院于2019年8月22日作出（2018）辽1404民初825号民事判决。宣判后，辽宁五星公司不服，上诉至本院。本院经审理，于2019年12月23日作出（2019）辽14民终2499号民事裁定，撤销一审判决，将本案发回重审。葫芦岛市南票区人民法院重审后，于2021年4月9日作出（2020）辽1404民初394号民事判决。宣判后，辽宁五星公司不服，上诉至本院。本院于2021年6月30日立案后，依法组成合议庭，对本案进行了审理。上诉人辽宁五星公司的法定代表人牛永明及其委托诉讼代理人杨宝光、刘官竹，被上诉人南票区政府、南票棚改办的共同委托诉讼代理人周振华，原审第三人地矿勘察院的委托诉讼代理人陈波，原审第三人建筑设计公司的委托诉讼代理人韩冬、张昊到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

辽宁五星公司上诉请求：撤销一审判决，对辽宁五星公司的损失进行审理及确认，改判支持辽宁五星公司的诉讼请求。事实和理由：1、一审判决程序违法。一审判决超出审理期限。本案不应追加地矿勘察院、建筑设计公司为原审第三人。在辽宁五星公司与北京通联地基基础工程有限公司（以下简称通联地基公司）一案中，三级法院均认为根据合同相对性原则不予追加地矿勘察院、建筑设计公司为该案第三人。本案与该案的案由及法律关系相同，该案不应追加第三人，本案亦不应追加第三人。2、一审法院对最高人民法院、辽宁省高级人民法院、葫芦岛市中级人民法院的生效法律文书中认定的事实及证据不予认定，属于认定事实不清，适用法律错误，导致做出错误判决。省高院判决书记载：“上述事实足以证明，对造成工程质量问题的原因系五星建设公司提供的设计有缺陷。”最高院裁定书认定：“二审法院认定……辽宁五星建设公司提供的设计有缺陷，应承担过错责任，该认定并无不当，本院予以维持。”最高人民法院同时认定：“根据以上情况，二审法院（指省高院）认定《咨询报告》能够作为双方当事人承担质量责任的有效依据，能够证明该工程出现质量问题系复杂的地质环境下原设计方案无法保证工程质量，该认定并无不当，本院予以维持。”已为人民法院发生法律效力的裁判所确认的事实，当事人无需举证。上述裁判文书已认定工程存在质量问题系设计缺陷所致，本案一审法院认为辽宁五星公司提供的证据不能证明辽宁五星公司对桩基补桩加固系南票区政府、南票棚改办提供的设计图纸存在错误导致，明显是错误的。最高人民法院确认：“由于通联地基公司是按照建设单位、勘察单位、设计单位提供的设计图纸方案进行施工，辽宁五星公司可依据其与上述单位的合同关系另行主张权利。”可见，生效裁判已经对工程质量责任的承担及辽宁五星公司主张权利的正当性进行了确认。一审法院对辽宁五星公司在一审时提交的证据不予采信，没有依据。案涉工程存在质量问题系设计缺陷所致这一事实已为人民法院生效裁判所确认，无须提交证据证明。《咨询报告》能够作为双方当事人承担质量责任的有效依据。一审法院对《咨询报告》的认定系对生效判决（裁定）的断章取义。中院判决认定《咨询报告》与《协议书》对事故原因的分析相符，均为设计缺陷，其次才说满足了结算工程款的条件。对于《工作联系函》，监理单位已在该《工作联系函》上签字及监理单位做出的基桩质量事故分析均能够表明当工程出现质量问题时，辽宁五星公司已经及时上报监理单位及南票区政府、南票棚改办。一审时，辽宁五星公司提供施工图纸作为证据，图纸上写明指定采用长螺旋钻孔灌注桩一种施工工艺。同时，建筑设计公司也承认其只要求采用长螺旋钻孔灌注桩一种施工工艺。那么设计缺陷导致的损失，南票区政府、南票棚改办理应承担。3、对于鉴定问题。已生效的裁判文书已经认定，工程质量问题是设计缺陷导致。辽宁五星公司不需要对南票区政府、南票棚改办提供的图纸方案是否存在错误等问题进行鉴定。一审法院要求辽宁五星公司对该问题进行鉴定，违反民事诉讼法。在辽宁五星公司与通联地基公司的案件中，辽宁五星公司提出过对质量问题的成因进行鉴定，但辽宁省高级人民法院未予准许。一审法院要求辽宁五星公司承担不进行司法鉴定的不利后果，适用法律错误，应予纠正。请求二审法院支持上诉请求。

南票区政府、南票棚改办共同答辩称，一审判决认定事实清楚，适用法律正确，证据确实充分，辽宁五星公司的上诉理由均不成立。请二审法院驳回上诉，维持原判。

一审法院认定事实：2011年9月28日，南票棚改办作为发包方，辽宁五星公司作为承包方，双方签订一份《建设工程施工合同》，主要约定：“工程名称：葫芦岛市南票国有工矿棚户区改造工程十一标段；工程地点：打渔山园区；工程内容：为附表（1）内所列住宅楼土建、装饰、采暖、给排水、电气施工；批准文号：辽发改投资［2010］517号；工程承包范围：附表内建筑除甲方外委项目外的所有内容；开工日期2011年9月30日；竣工日期2012年6月30日；合同工期总日历天数275天；工程质量标准合格；合同价款175400373.00元（暂定价格，以结算为准）；合同还约定了组成合同文件、合同生效等其他条款；发包方盖有葫芦岛市南票煤矿棚户区改造办公室公章，承包人盖有辽宁五星建设集团有限公司公章，建设行政主管部门盖有葫芦岛市南票区住房和城乡建设局公章。”该工程的设计单位为建筑设计公司，勘察单位为地矿勘察院，监理单位为辽宁诚博工程项目管理有限公司。 2011年7月13日，辽宁五星公司作为发包方（甲方），通联地基公司作为承包方（乙方），双方签订一份《专业承包工程施工合同》，主要约定：“1、工程项目概况：1.1工程项目名称：南票棚户区改造项目；1.2承包范围及内容：基础桩施工；1.3承包方式：包工包料；1.4工程质量等级：合格。2、工期：开工日期暂定于2011年7月13日，合同签订2日内机械设备必须到场，否则视为放弃，工期要求40天。3、合同价款“本合同工程项目单价为670/立方米（甲方以现金支付乙方工程款，乙方不提供税务发票）其中试验桩单价在此单价的基础上上调钢筋量所增加的费用（增加钢筋量以图纸设计发生量进行计算）。工程量定为12000立方米（暂估），承包总造价为8040000元（暂估）。4、工地代表：甲方驻工地代表周小红，乙方驻工地代表俞胜。5、质量检查及验收：5.1乙方必须按照施工验收规范标准（包括国家标准、地方标准、行业标准及企业标准，以要求最高者为准）和设计图纸要求，以及甲方技术交底的要求、施工方案的有关要求组织施工，随时接受甲方及监理工程师的检查监督，并为检查监督提供便利条件。工程质量达不到验收标准或合同要求的质量标准的，必须无条件返工，并承担由此所发生的全部人工费及材料费，工期不予顺延。5.2分包项目的验收，乙方必须按有关规定向甲方提供完整的施工技术资料和完工自检验收报告，由甲方组织验收。技术资料不全者，甲方有权不予并推迟结算，直到合格为止。5.3经验收不能达到1.4条标准者，执行5.1条。6、甲方工作：提供分包内容施工图纸三套，向乙方提供该项目的施工进度计划，现场具备施工条件；必须向乙方进行质量目标及保证措施的交底和技术规范交底；监督乙方文明施工，并做好成品保护工作，分项工程施工完毕后及时做好验收工作；对乙方的进场材料进行检查、验收、确认合格后，方可使用；为乙方提供材料堆放场地和施工作业面，施工所需水电；对乙方进场人员必须进行环境保护和职业健康安全教育，并做好记录。按照辽宁省生产安全事故责任划分办法，明确甲乙方在此项工作中应承担的责任，并有书面协议。7、乙方工作：严格按国家、地方、行业或企业现行施工规范和验收规范（以要求最高者为准）分项工程质量评定标准和特殊专业项目的有关规定组织施工，施工前必须向甲方提交施工组织设计或施工方案和相关技术规程、标准及相关技术资料，经甲方技术主管审批后，开始组织施工，保证质量工期目标落实；做好成品保护工作和文明施工，服从甲方现场管理人员的管理，保证施工现场工完场清；及时向甲方提供施工进展情况按照甲方技术人员要求提供有关竣工验收资料；按图纸要求及施工规范施工，在材料进场前提供合格证及复试报告等有关材质证明资料，进场后自行保护原材料、半成品及成品；已竣工工程甲方未交付业主之前，乙方负责分包施工项目的保护工作，保护期间发生损坏，乙方自费予以修复；8、工程款支付：工作完成后一个月内支付工程款的80%，并在一周内办理结算，2011年12月1日前付清全部余款。9、工程款结算：按照双方确认的实际发生量乘以合同单价据实结算。10、略。11、略。12、补充协议：由于现场地质条件复杂，部分承台基础桩可能无法进行正常施工，甲方应对上部回填土进行换填处理，处理时如对邻近已施工完毕的基础桩造成质量问题与乙方无关；由于甲方原因所造成的无法正常施工，甲方应对乙方误工所产生的费用进行补偿，每台设备每天为2000元，同时工期顺延；桩机的进场费超出4台由甲方承担，每台15000元，出场费用由乙方自行承担；乙方如未能在规定时间内完成施工，甲方将给予经济处罚。”甲乙双方分别签字、盖章。 合同签订后，通联地基公司按照南票棚改办提供的，由建筑设计公司制作的设计图纸方案，如期在2011年7月15日进入了施工现场，开始进行基础桩工程施工。在施工过程中，因桩基础质量问题，通联地基公司于2011年7月26日，向南票渔山新区项目指挥部作为收文单位出具“工程联系函”，该工程监理部、辽宁五星公司及通联地基公司的有关人员均在工程联系函上签名予以确认。工程联系函内容如下：“自7月15日桩基础施工至今已10天，由于地质情况的特殊性，桩基础施工一直存在一些问题无法解决，现总结如下：1、地下水位高。2、淤泥层较深且呈流态。3、桩端进入持力层深度很难满足设计上的要求（设计要求进入持力层大于1.0米）。4、桩与桩之间相互串孔，即使跳打也难以避免。5、桩跳打可能会对相邻已初凝的桩造成扰动或断桩。因此，目前很难保证桩的施工质量。为确保工程质量，希望甲方会同有关部门协商桩基础施工问题，做出切实可行的施工方案。”在收发文登记表中，辽宁诚博工程项目管理有限公司及辽宁五星公司签字，但未有南票棚改办签字。 2011年8月22日，因无法保证桩基础施工质量，通联地基公司发文给辽宁五星公司和监理部门。并于8月26日再次向监理部门发送工作联系单。内容如下：“由于现场地质情况比较复杂，桩基础施工一直存在一些无法解决的问题，主要问题总结如下：1、地下水位较高。2、淤泥层较厚且呈流塑状态。3、回填土没有做分层压实处理。4、桩与桩之间串孔非常严重。因此即使施工队精心施工，监理严格管理，也难完全保证成桩的质量（如钢筋笼下沉、混凝土流失造成空孔、缩颈等现象的发生）。为确保工程质量，建议换填土的楼桩基础施工，将长螺旋钻孔压灌桩改为预应力混凝土管桩，请上级领导慎重决策。”辽宁五星公司没有对此予以回应。2011年9月份施工完成。 2011年8月17日，由通联地基公司编制，设计单位、建设单位、监理单位、施工单位审核，制定一份《南票渔山新区G区基础桩工程接桩处理方案》，主要内容为：“基础桩在承台土方开挖后，由于地质情况原因造成部分基础桩钢筋笼下沉以及基础桩桩身混凝土流失等现象。根据我公司的施工经验，处理方法分述如下：1、桩身混凝土流失，将土方开挖至桩身混凝土面，剔凿出混凝土新鲜面，将混凝土面凿毛（包括桩身侧面往下150mm）然后涂上界面剂，支模浇注同桩身标号一致的混凝土至设计标高以上100mm养护后再剔凿至设计标高。接桩桩型为600mm×600mm方型桩，同时在四个角加四根二级Φ12的钢筋，箍筋Φ6.5＠200。（详见附图）。2、钢筋笼下沉，对基础桩进行剔凿，剔凿出钢筋笼后对钢筋笼进行搭接，使钢筋笼锚入段满足设计要求。单面焊接长度为10d，双面焊接长度为5d。同一截面的钢筋焊接连接点不得超过钢筋交点总数的50%，且相邻两根主筋焊接点需错开，错茬≥500mm。钢筋搭接前需先剔凿桩身混凝土，使其满足钢筋错茬搭接要求，钢筋搭接完毕后，在混凝土面层刷界面剂并支模并浇注同桩身标号一致的混凝土至设计标高以上100mm，养护后再剔凿至设计标高。接桩桩型为600mm×600mm方型桩，同时在四个角加四根二级Φ12的钢筋，箍筋Φ6.5＠200。（详见附图）。” 2012年3月22日，辽宁五星公司第一项目经理部作为甲方与通联地基公司作为乙方，双方签订一份《协议书》，内容如下：“1、乙方专项承包甲方在葫芦岛市打渔山渔山新区工程长螺旋钻孔基础工程施工，本着双方精诚合作的精神，乙方已完成所有桩基础工程，在施工过程中，由于种种原因，造成部分桩基在检测过程中不能满足设计要求。在指挥部的领导下，现由甲方组织协调，乙方积极配合，聘请辽宁省建筑设计专家提出方案解决存在的问题。2、乙方应积极组织和配合甲方处理出现的问题，尽快地拿出方案，保证工程在工期内顺利完成，乙方应在资金和人力方面配合，目前开工在即，方案还未落实，将会严重耽误工程施工，无法保证工期。3、在桩基础工程处理完成合格后，乙方如通过专家组能拿出权威性结论依据，证明书在本工程复杂的地基环境下采用长螺旋钻孔灌注施工工艺，无法完全保证工程施工质量。乙方必须配合甲方向建设单位索赔造成的损失，甲方无条件的给乙方按合同进行工程结算。4、如乙方不能拿出权威性结论依据，建设单位将不予甲方结算，甲方也将不能按合同给乙方结算，乙方作为专业的桩基础施工单位，具有丰富的基础工程施工经验，维护自身的权益。5、甲方不遗余力地维护双方的共同利益，资金暂由甲方垫付，乙方须给甲方出具借据。”甲乙双方均盖章、签字。 2012年4月17日，由辽宁五星公司组织省内结构有岩土工程专家对辽宁省建筑设计研究院岩土工程公司关于《南票．渔山新区G区钻孔压灌桩基础事故补强加固咨询报告》进行论证评审。 2012年5月，辽宁省建设设计研究院岩土工程公司出具《南票．渔山新区G区钻孔压灌桩基础事故补强加固咨询报告》。该咨询报告由八部分组成，其中第一部分为工程概况：经葫芦岛市住房和城乡建设委员会建管科组织专家论证，设计单位确定G区采用桩身混凝土强度等级为C40的长螺旋压灌桩基础。本工程各单体结构的压灌桩基础由葫芦岛市工程质量检测中心及锦州衡基检测有限公司进行单桩竖向静载荷试验机桩身完整性低应变动力检测工作。其中G1、G2、G3、G13、G15、G22、G24、G27、G31、G34、G48、G49、G50、G51、G62、G63、G64、G67、G72、G73、G74、G76、G77、G80、G82、G83、G87、G88号楼的桩基检测结果不满足规范及设计要求，辽宁五星公司委托对基桩竖向承载力进行技术咨询并提出基础加固处理方案和意见。第二部分为场地工程地质条件简述。由于场地为海滩填海地段，地下水对混凝土及钢筋混凝土中的钢筋均有强腐蚀性。第三部分为桩基础施工概况。根据灌注桩基础施工记录以及现场与施工、监理等相关人员的调查结果，本工程各单体工程钻孔压灌桩基础于2011年7月－9月施工完成，桩身采用特制的C40商品混凝土。施工场地标高约在设计基底标高以上1.0m左右，绝大多数桩的桩端进入持力层尝试不能满足设计要求。受场地地质条件限制，虽然采用间跳方式施工，但施工记录显示个别基桩也出现了窜孔甚至吊笼现象。受填海工程的填土内所夹大块石影响，个别建筑的桩位偏移处理较大。G77号楼最先施工的7-13轴部位51根桩，应轴线施放有误，桩位偏差1200mm，该部位已由设计单位做补桩处理，部分利用原有偏轴的工程桩外，另补桩38根，但尚有个别桩位未补桩。出现窜孔、吊笼现象后，施工和监理单位已发现该施工工艺对成桩质量影响较大，并上报总包单位、建设单位和设计单位引以注意，但最终未见相应的施工和回复，考虑工期要求，压灌桩基础继续施工。第四部分为基桩检测结果。检测工作于2011年10月－11月完成，检测时基桩的龄期均超过28天。工程桩检测、工程桩扩大检测及本次扩大检测部分基桩均不同程度存在问题。第五部分为事故原因分析。根据地质报告、施工记录检测结果可知，桩周分布有软-流塑状态淤泥层，是造成压灌桩桩身缺陷普遍存在的主要原因。新近沉积的海相淤泥层灵敏度很高、而且性质不均匀，往往夹有薄层粉细砂，性质上接近粉土，反插钢筋笼时，土体受震动荷载影响，会产生液化或震陷现象，当其承载力不足以承担压灌桩桩身超流态混凝土的自重压力时，就会出现混凝土窜孔现象，严重时流失的混凝土将钢筋笼带走，出现掉笼现象。从施工工艺上来说，在这种特殊情况的地质条件下采用压灌桩基础，普遍出现严重的桩身缺陷是难以避免的，但也应考虑到，普遍存在的扩颈现象对承载力的发挥是有利的。另外，不排除桩基施工时提钻速度偏快，使桩完整性缺陷及承载力不满足要求。持力层动探击数（N63.5）最大为71.2击/10cm，岩体基本质量等级为Ⅳ级，说明岩石较硬、风化程度较低且相对较完整，在实际施工时是很难达到桩段进入持力层深度大于1.0-1.5m的设计要求。第六部分为补强加固处理意见。第七部分为结论及建议。1、南票渔山新区G区建筑处于复杂的地质条件下，采用压灌桩基础普遍出现较严重的桩身缺陷是较难避免的。2、设计要求桩端进入强风化岩持力层深度较大，现有施工工艺难以实现。3、在保证建筑物安全稳定、考虑节约造价、减少工期，尽可能充分发挥原工程桩的承载力的前提下，制定各建筑物的处理方案。4、对提出无需补桩处理的工程，应对浅部缺陷桩进行必要的验证加固处理，以确保工程安全。5、若发生原钻孔压灌桩灌注混凝土时引起窜孔问题导致管桩难以施工到位的情况，应及时通知我方研究解决。6、因本次补桩采用桩端坐落在强风化岩持力层上带十字钢桩尖的捶击管桩，且要求全长填芯，成桩质量和单桩承载力有可靠保证，同时考虑现场检测条件、工期等相关因素要求，建议所有补桩100%进行动测，在最先施工的多层和小高层建筑中各任选一栋建筑进行静载荷实验，每栋建筑试桩数量2根。7、本次补桩所提供的管桩设计桩长是依据各楼原钻孔压灌桩的设计桩长及参考勘察报告提出的，实际施工时应保证管桩桩长不小于各桩位处原压灌桩桩长的条件下，以最后贯入度情况加以控制。8、应严格控制管桩桩身处理质量，管桩桩尖、截桩，接桩及灌芯质量应严格按照国际图集《预应力混凝土管桩》10G409规定和设计要求执行。9、建议从桩基检测合格、检测不合格需补桩以及检测不合格但无需补桩的建筑物中各选1-2栋楼进行沉降观测，以便对比分析。该报告另附2012年4月17日，由五星建设公司组织省内结构及岩土工程专家对加固方案的专家论证评议表，其论证意见认为，咨询报告对事故原因分析正确。 南票棚改办将本工程各单体结构的压灌桩基础委托锦州衡基检测有限公司进行检验，检验结论为部分桩基存在轻微缺陷或较重缺陷，需进行适当补强处理。五星建设公司于2011年10月份至2012年10月份期间，对不合格的桩基础进行补桩。 一审另查明，通联地基公司于2014年6月3日向葫芦岛市中级人民法院起诉，要求五星建设公司给付工程款4030849.33元，并支付截至2014年9月30日，按日万分之二点一的工程款利息839752.42元。五星建设公司提出反诉，请求通联地基公司赔偿经济损失5553016元。葫芦岛市中级人民法院于2015年3月30日作出（2014）葫民初字第00023号民事判决书，判决五星建设公司支付通联地基公司工程款3421329.33元及利息（自2012年12月6日起至付清之日止，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息），驳回通联地基公司其他诉讼请求，驳回五星建设公司的反诉请求。该案案件受理费45565元，通联地基公司负担13500元，五星建设公司负担32065元，反诉费25336元，五星建设公司负担22555元，通联地基公司负担2781元。五星建设公司不服葫芦岛市中级人民法院作出的（2014）葫民初字第00023号民事判决书，提出上诉。辽宁省高级人民法院于2018年3月26日做出（2015）辽民一终字第00302号民事判决书，判决结果：驳回上诉，维持原判。五星建设公司向最高人民法院提出再审，最高人民法院于2018年6月26日作出（2018）最高法民申2529号民事裁定书，裁定结果：驳回五星建设公司的再审申请。

一审法院认为，当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在做出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。本案中，辽宁五星公司对其诉讼主张的事实应承担举证责任。关于辽宁五星公司提交的《工作联系函》，虽然收文单位为南票渔山新区项目指挥部，但收发文登记表中签收人处没有南票棚改办签字确认，且南票棚改办又予以否认，不能证明南票棚改办已收到《工作联系函》。关于辽宁五星公司提交的《基桩质量事故分析》，系辽宁诚博工程项目管理有限公司单方形成，分析内容是否真实无证据加以佐证，无法认定。关于辽宁五星公司提交的葫芦岛市工程质量检测中心做出的基桩检测技术报告及锦州衡基检测有限公司做出的检验报告，检验结论为“部分满足设计要求或者桩身有轻微或较重缺陷，基桩承载力特征值不满足设计要求，对该工程基础进行适当加强处理”，该结论不能证明南票棚改办提供的设计方案存在缺陷。关于辽宁五星公司提交的《南票渔山新区G区基础桩工程接桩处理方案》，虽然有建设单位签字，但是该方案内容只是接桩处理方案及处理方法分述情况，并未涉及南票棚改办提供设计方案是否存在缺陷的相关内容。关于辽宁五星公司提交的《关于G区桩基础有问题的楼号由省建研院加固补强方案的说明》，系辽宁五星公司与监理单位辽宁诚博工程项目管理有限公司做出的对桩基础不需要补桩及需要补桩明细，没有南票区政府、南票棚改办的签字确认。关于建筑设计公司为南票渔山新区项目指挥部出具的函，内容只是有部分楼号桩基承载力不满足设计要求，同意建设单位委托其他有资质的设计单位，对不合格的桩基础进行处理，但不能够证明不合格的桩基础系南票区政府、南票棚改办提供的设计存在缺陷所造成。关于辽宁五星公司提交的《南票.渔山新区G区钻孔压灌桩基础事故补强加固咨询报告》（以下简称《咨询报告》）。《咨询报告》在事故原因分析部分指出：“根据地质报告、施工记录及检测结果可知，桩周分布有软－流塑状态淤泥层的，是造成压灌桩桩身缺陷普遍存在的主要原因。从施工工艺上来说，在这种特殊情况的地质条件下采用压灌桩基础，普遍出现严重的桩身缺陷是难以避免的，但也应考虑到，普遍存在的扩颈现象对承载力的发挥是有利的，另外，不排除桩基施工时提钻速度偏快，使桩完整性缺陷及承载力不满足要求。”此报告对桩基缺陷的原因存在不确定性。《咨询报告》虽然在（2014）葫民初字第00023号民事判决书、（2015）辽民一终字第00302号民事判决书、（2018）最高法民申2529号民事裁定书中予以采信，是因《咨询报告》出具的结论基本达到了辽宁五星公司与案外人通联地基公司之间签订《协议书》中约定的证明标准即付款条件，以及结合《咨询报告》的结论与《工作联系函》内容的相互印证的结果。综上，根据辽宁五星公司提供的以上证据均不能证明辽宁五星公司对桩基补桩加固系南票区政府、南票棚改办提供的设计图纸存在错误所导致；并且一审诉讼中已明确告知辽宁五星公司可对南票区政府、南票棚改办向其提供的“设计图纸方案”是否存在错误，该设计方案能否导致辽宁五星公司主张的工程质量问题，如可导致其主张的工程质量问题其原因力参与度是多大等问题进行司法鉴定，并释明如不申请司法鉴定将会产生的不利法律后果，辽宁五星公司并未申请。故辽宁五星公司诉讼请求无事实及法律依据，不予支持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条规定，判决：驳回辽宁五星公司的全部诉讼请求。一审案件受理费60442元，由辽宁五星公司负担。 二审中，当事人没有提交新证据。对当事人二审争议的事实，本院认定如下：与一审判决认定的事实一致。

本院认为，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第十条第一款第六项规定：“下列事实，当事人无须举证证明：（六）已为人民法院发生法律效力的裁判所确认的基本事实。”参照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三百三十五条，该条规定：“民事诉讼法第一百七十条第一款第三项规定的基本事实，是指用以确定当事人主体资格、案件性质、民事权利义务等对原判决、裁定的结果有实质性影响的事实。”辽宁省高级人民法院（2015）辽民一终字第00302号民事判决书“本院认为”部分认定“对造成工程质量问题的原因系辽宁五星公司提供的设计有缺陷。”辽宁省高级人民法院认定的前述事实，系将“辽宁五星公司对通联地基公司在施工中发现的问题未予回应”和“辽宁五星公司对涉案工程地质条件及基础柱可能无法正常施工的情形有预见”两项事实相结合进而推定出的事实。同时，依据“咨询报告被该案双方当事人认可”的事实，辽宁省高级人民法院采信了该咨询报告。辽宁省高级人民法院以《咨询报告》和《工作联系函》相互印证，进而推定出：“该工程出现质量问题系复杂的地质环境下原设计方案无法保证工程质量”这一事实。最高人民法院民事裁定书进一步指出：“二审法院（指辽宁省高级人民法院）认定辽宁五星公司在案涉工程地质条件下仅采用长螺旋钻孔灌注桩一种施工工艺可能无法正常施工的情形是有预见的，辽宁五星公司提供的设计有缺陷，应承担过错责任，该认定并无不当。”辽宁省高级人民法院及最高人民法院的前述裁判，解决的是通联地基公司施工行为是否存在过错和辽宁五星公司应否向通联地基公司给付工程款问题。该案中，“施工设计是否有缺陷”仅影响“通联地基公司施工行为是否存在过错”这一事实。而“通联地基公司施工行为是否存在过错”取决于该案中双方当事人所举的证据情况。通过以上论述，辽宁省高级人民法院（2015）辽民一终字第00302号民事判决和最高人民法院（2018）最高法民申2529民事裁定所认定的前述事实，是依据该案实际情况、证据情况并结合双方当事人自认、陈述情况做出的推定事实。辽宁省高级人民法院和最高人民法院裁判所认定的前述事实，不宜在本案中直接认定为“当事人无须举证证明”的事实。对于南票区政府、南票棚改办向辽宁五星公司提供的施工图纸、设计方案是否存在缺陷这一问题，辽宁五星公司仍需提交证据证明。本案中，辽宁五星公司提交的在案证据不足以证明其“设计图纸方案存在缺陷”的主张。同时，经一审法院释明，辽宁五星公司明确表示不对南票区政府、南票棚改办提供的“设计图纸方案”是否存在缺陷等问题进行司法鉴定，应自担不利后果。 辽宁五星公司主张在与南票区政府、南票棚改办履行建设工程施工合同过程中，因南票区政府、南票棚改办提交的“设计图纸方案”存在缺陷，导致了辽宁五星公司在本案中主张的损害后果。对于南票区政府、南票棚改办在履行合同中的过错行为与辽宁五星公司主张的损害后果之间是否存在因果关系以及因果关系对损害后果的参与度大小问题，应由辽宁五星公司举证证明。退一步来说，即使假定南票区政府、南票棚改办向辽宁五星公司提供的“设计图纸方案”存在缺陷，但该“设计图纸方案”的缺陷对于辽宁五星公司主张的损害后果的原因力参与度是多大，辽宁五星公司的处置行为是否恰当，是否及时进行了止损等，依据辽宁五星公司提交的现有证据，均无法认定。对于辽宁五星公司主张的损害后果，该公司提交的证据大多为其单方制作的材料，没有南票区政府、南票棚改办的认可。依据现有证据，无法认定辽宁五星公司主张损害后果的具体金额。经本院庭审询问，辽宁五星公司与南票区政府、南票棚改办均认可案涉工程没有经过双方最终结算。对于辽宁五星公司因案涉工程施工问题增加的合理工程量，由该公司在向南票区政府、南票棚改办索要工程款时一并主张，更为适宜。对于辽宁五星公司提出的其他上诉主张，因缺乏事实和法律依据，亦无法支持。 综上所述，辽宁五星公司的上诉请求缺乏事实和法律依据，本院不予支持。一审判决认定事实清楚，判决结果正确，本院依法予以维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第十条第一款第六项规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。 二审案件受理费60442元，由辽宁五星建设集团有限公司负担。 本判决为终审判决。

审 判 长　　陈　瞳 审 判 员　　李春学 审 判 员　　朱　丹

法官助理　　孙敬伟 书 记 员　　王田芃