甘肃益华建筑工程有限公司、肃州区宏大石材经销部等买卖合同纠纷民事二审民事判决书

甘肃省嘉峪关市中级人民法院

民 事 判 决 书

（2021）甘02民终492号

上诉人（原审被告）：甘肃益华建筑工程有限公司，住所甘肃省嘉峪关市五一南路1908号。统一社会信用代码916202003253944823。

法定代表人：顾伟文，执行董事。

委托诉讼代理人：李明达，甘肃明昊律师事务所律师。

被上诉人（原审原告）：肃州区宏大石材经销部，住所甘肃省酒泉市肃州区西郊工业园区闽发建材城18号楼1号门店。注册号620902600229607。

经营者：徐大全，男，1961年5月15日出生，汉族，住甘肃省酒泉市。

委托诉讼代理人：蒋亚萍，甘肃政剑律师事务所律师。

原审第三人：韩成，男，1978年12月29日出生，汉族，住甘肃省嘉峪关市。

上诉人（原审被告）甘肃益华建筑工程有限公司（以下简称益华公司）因与被上诉人（原审原告）肃州区宏大石材经销部（以下简称宏大经销部）、原审第三人韩成买卖合同纠纷一案，不服甘肃省嘉峪关市城区人民法院（2021）甘0271民初1118号民事判决，向本院提起上诉。本院于2021年7月5日立案后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。上诉人益华公司委托诉讼代理人李明达、被上诉人宏大经销部委托诉讼代理人蒋亚萍到庭参加诉讼，原审第三人韩成经本院传票传唤拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

益华公司上诉请求：撤销甘肃省嘉峪关市城区人民法院（2021）甘0271民初1118号民事判决，将本案发回重审或改判支持益华公司的反诉请求。事实与理由：2020年7月3日，益华公司与宏大经销部签订买卖合同，益华公司未向宏大经销部支付剩余货款22907元，是因为宏大经销部未按合同约定履行交货义务，且所供石材质量存在瑕疵，导致益华公司停工待料，给益华公司造成损失，故益华公司当庭提交反诉状，要求宏大经销部支付违约金30755.3元，根据《最高人民法院关于适用的解释》第二百三十二条规定：“在案件受理后，法庭辩论结束前，原告增加诉讼请求，被告提出反诉，第三人提出与本案有关的诉讼请求，可以合并审理的，人民法院应当合并审理。”及第二百三十三条：“反诉的当事人应当限于本诉的当事人范围。反诉与本诉的诉讼请求基于相同法律关系、诉讼请求之间具有因果关系，或者反诉与本诉的诉讼请求基于相同事实的，人民法院应当合并审理”，一审法院当庭口头裁定不予受理其反诉请求，程序违法。

宏大经销部辩称：1.（2021）甘0271民初1118号民事判决中并无益华公司提出反诉的表述；2.根据民事诉讼法第一百四十条规定，对反诉可以合并审理，也可以不合并审理，故一审法院告知益华公司另行起诉符合法律规定；3.益华公司反诉请求是要求宏大经销部支付违约金，对该请求，益华公司已向嘉峪关市城区人民法院另行起诉，在开庭后又撤诉，也印证了益华公司的上诉理由不能成立。综上，请求驳回上诉，维持原判。

韩成未作陈述。

宏大经销部向一审法院起诉请求：益华公司支付货款22907元、违约金4581元，合计27488元。

一审法院认定事实：2020年7月31日，卖方宏大经销部与买方益华公司签订买卖合同，约定买方购买中国黑盲道砖（条形）数量900平，单价165元，总额148500元，中国黑盲道砖（圆点）数量12.6平，单价185元，总额2268元，合计150768元，交货地点嘉峪关市嘉文路，交货时间2020年8月；到货物资如有外在质量问题，买方应在物资到货3日内向卖方提出异议，卖方应在接到异议通知3日内给予明确答复并及时更换，在质量保证期内，买方有权提出物资内在质量异议；付款方式预付30%定金，剩余款货完款清;卖方未能按期交货，卖方同意每天按合同总价的0.5%支付迟交违约金，迟交货10天以上，买方有权解除合同，同时卖方应向买方支付合同总价的20%的违约金；合同起始日期2020年7月31日，终止日期2020年8月30日。2020年8月14日、2020年8月20日、2020年8月27日、2020年10月14日，宏大经销部给益华公司出具购买盲道石、盲道点增值税专用发票，金额分别为：35098.65元、53820元、61924.5元、2934元；双方提交的销货清单显示：2020年8月21日、2020年8月28日、2020年8月30日、2020年8月31日、2020年9月13日、2020年9月26日，商品名称为盲道砖、盲道点3公分厚加工、盲道石等，计算金额分别为：54143元、61924.5元、432元、378元、1665元、432元。客户交易明细对账单证实：宏大经销部分别于2020年7月31日、2020年8月21日、2020年8月28日收到益华公司材料款45000元、35098.65元、50744.5元。2020年8月28日，韩成出具承诺书，主要内容为：嘉文路工程盲道砖机砌面换光面盲道砖，由于工程未完工，所剩材料必须多退少补，下欠石材款20000元，工程完工后，工程材料款一次性算清付款。

一审法院认为，民事主体从事民事活动，应当遵循诚信原则，秉持诚实，恪守承诺。宏大经销部向益华公司出售价值153777.15元的货物及宏大经销部收到益华公司货款130843.15元的事实双方均无异议，予以确认。益华公司抗辩宏大经销部供货时间延期的理由，买卖合同约定的交货时间是2020年8月，宏大经销部支付大部分货物的时间在合同约定的期限内，只有小部分货物在2020年9月13日、9月26日交付，但益华公司接收了逾期交付的货物，故货款应当支付。宏大经销部抗辩合同履行完后，益华公司继续需要货物，才在合同约定的交货时间届满后交付货物的，其抗辩理由没有相应的证据证实，不予采信。关于益华公司抗辩宏大经销部提供货物质量不合格等问题，合同约定对货物质量有异议，应在3日内提出，且益华公司的抗辩理由没有相应的证据证实，故不予采信。关于宏大经销部主张的违约金，宏大经销部依据买卖合同第八条约定“卖方未能按期交货，卖方同意每天按合同总价的0.5%支付迟交违约金，迟交货10天以上”，但该条并未对买方违约的情形进行约定，且宏大经销部延期交付，故不予支持。综上，宏大经销部主张益华公司支付货款22907元的请求，予以支持。关于益华公司抗辩宏大经销部违约，支付违约金的理由，另行解决。综上所述，宏大经销部的诉讼请求，部分有证据证实且符合法律规定，予以支持。超出上述范围的其他诉讼请求，不予支持。依照《中华人民共和国民法典》第六条、第六百二十六条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、《最高人民法院关于适用的解释》第九十条规定，判决：一、甘肃益华建筑工程有限公司于本判决生效后30日内支付肃州区宏大石材经销部货款22907元；二、驳回肃州区宏大石材经销部的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费487元，减半收取计243.5元，由甘肃益华建筑工程有限公司负担186元，肃州区宏大石材经销部负担57.5元。

本院二审期间，双方当事人没有提交新证据。本院对一审法院查明的事实予以确认。

本院另查明，一审中，益华公司答辩称“原告（宏大经销部）供货延期，造成违约，我方当庭提出反诉，要求原告支付违约金30755.43元”，法庭当庭回复对其反诉不予受理，告知其可另行起诉。后益华公司针对该反诉向嘉峪关市城区人民法院起诉，要求宏大经销部支付其违约金30755.43元，开庭审理后，益华公司于2021年7月19日撤诉。

本院认为，根据益华公司的上诉意见及宏大经销部的答辩意见，结案案件事实，本案争议的焦点是：一审法院未予受理益华公司的反诉请求是否正确。

首先，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十条规定：“原告增加诉讼请求，被告提出反诉，第三人提出与本案有关的诉讼请求，可以合并审理”，故对益华公司的反诉请求，一审法院告知其另案诉讼并未违反法律规定；其次，益华公司针对其反诉请求已另行起诉，嘉峪关市城区人民法院已经受理并进行了审理，其后益华公司虽然撤诉，但以行为表明其对反诉请求，已按照法律规定依法行使了自己的诉讼权利，故对益华公司要求合并审理其反诉请求的上诉理由本院不予支持。

综上所述，益华公司的上诉理由不能成立，应予驳回。一审认定事实清楚，判决结果正确，但适用法律不当，应予纠正。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

二审案件受理费487元，由上诉人甘肃益华建筑工程有限公司负担。

本判决为终审判决。

审判长　　李应玉

审判员　　王亚娟

审判员　　王　丽

二〇二一年八月十日

书记员　　赵露露