沈阳金宏钢结构工程有限公司与通化众志恒汽车销售服务有限公司,等合同纠纷一审民事判决书

吉林省通化市东昌区人民法院

民 事 判 决 书

（2015）东民二初字第00538号

原告沈阳金宏钢结构工程有限公司（以下简称金宏公司），住所：沈阳市铁西区兴华南街5号1530。

法定代表人游熙顺。总经理。

委托代理人王英，辽宁良友律师事务所律师，代理权限：代为立案、出庭，代为调解、放弃、变更诉讼请求等特别授权。

被告通化众志恒汽车销售服务有限公司（以下简称众志恒公司），住所：通化市东昌区长流村7组。

法定代表人张志成，总经理。

委托代理人金鹏，吉林帮安律师事务所律师，代理权限：代为调解、放弃、变更诉讼请求等特别授权。

第三人沈阳海锐建筑装饰工程有限公司（以下简称海锐公司），住所：沈阳市和平区和平北大街68号。

法定代表人盛旻，总经理。

委托代理人李学彤，辽宁同飞律师事务所律师，代理权限：代为调解、放弃、变更诉讼请求等特别授权。

原告金宏公司与被告众志恒公司、第三人海锐公司建筑施工合同纠纷一案，本院于2015年10月27日收到原告的起诉书，并于当日决定立案，依法由审判员陈国光独任审判，于2015年12月23日公开开庭进行了审理，原告的委托代理人王英、被告的委托代理人金鹏、第三人的委托代理人李学彤到庭参加诉讼，本案现已审理终结。

原告金宏公司诉称，被告将位于通化市东昌区新胜北路4288号的上海大众汽车4Ｓ店工程发包给第三人，2014年6月20日，第三人将该工程的钢结构工程分包给原告负责施工，并签订了工程施工合同，价款为1,536,000.00元，工期46天。施工过程中，第三人没有按约定支付工程款，造成原告停工。2014年9月6日，被告找到原告协商工程事宜，约定由被告代第三人向原告支付工程款，并确认工程款为1,570,000.00元，除第三人已支付的工程款1,100,000.00元外，剩余工程款470,000.00元，于2014年10月31日前无条件支付，如逾期付款，每逾一月支付违约金5万元，为此，双方签订了钢结构分部工程协议。原告完成了工程且经验收合格，被告支付了10万元工程款，剩余37万元未付，原告多次催要，被告拒不支付，无奈诉至法院，请求判令被告立即给付货款、质保金并承担诉讼费用。

被告众志恒公司辩称，对欠款事实、数额及违约金无异议，未支付工程款是由于与总承包方未结算完毕，本案第三人索要工程款过多，第三人不全额支付工程款，导致原告停工，被告无奈与原告签订合同，我们不应承担违约责任，本案的钢结构工程款与第三人无关，我们只能给付一方施工人工程款。

第三人海锐公司辩称，对原、被告之间的工程协议不知情，与己无关。

经审理查明：2014年6月20日，第三人海锐公司与原告金宏公司在沈阳签订《建设工程施工合同》，原告承建被告众志恒公司的4Ｓ店钢结构工程，合同预算总价款为1,536,000.00元，工期46天。施工过程中，第三人延期支付工程款。2014年9月6日，原、被告就被告众志恒公司的4Ｓ店钢结构工程有关事宜，又签订了《钢结构分部工程协议书》，约定由被告代第三人向原告支付工程余款，并确认工程总价款为1,570,000.00元，除第三人已支付的工程款1,100,000.00元外，剩余工程款470,000.00元（含20,000.00元质保金），于2014年10月31日前无条件支付，如逾期付款超过贰月，每逾一月支付违约金5万元，原告在庭审中只主张30,000.00元的违约金，原告完成了工程且经验收合格投入使用，被告支付了100,000.00元工程款，剩余370,000.00元工程款经原告催要被告始终未付。

认定上述事实的证据有原告提供的两份施工合同，经质证被告认为对真实性无异议，但认为第三人是总施工人。第三人认为对自己与原告签订的合同无异议，对原告与第三人签订的合同不知情。被告提供付款凭证二张，证明第三人知道原、被告签订的合同，经质证原告没有异议，第三人认为自己是总承包人，所有的款项必须经过自己的账户。第三人未向法庭提供证据。

根据原告的诉讼请求和被告及第三人的答辩，归纳本案的争议焦点为：原告主张被告给付剩余工程款、质保金、违约金的诉讼请求是否成立？

本院认为，原、被告签订了工程协议书，约定了给付工程款的数额、时间及违约责任，被告未按合同约定的时间给付工程款，应承担违约责任，原告的诉讼求本院予以支持。

综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第60、114条之规定，判决如下：

被告众志恒公司于本判决生效后立即给付原告金宏公司工程款、质保金计370,000.00元，并承担30,000.00元的违约金。

如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依

照《中华人民共和国民事诉讼法》第253条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

一审案件受理费8,650．00元，由被告负担。

如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于吉林省通化市中级人民法院。

审判员　　陈国光

二〇一六年一月十二日

书记员　　范文博