北安华电机电设备集团有限公司、某某承揽合同纠纷二审民事裁定书

河北省石家庄市中级人民法院

民 事 裁 定 书

（2019）冀01民终10278号

上诉人（原审被告、原审反诉原告）：北安华电机电设备集团有限公司，住所地北京市东城区安定门外湖景苑1号楼B座恒通伟业大厦309室。

法定代表人：蒋三民，该公司董事长。

委托诉讼代理人：马会勤，北京市盈科（石家庄）律师事务所律师。

被上诉人（原审原告、原审反诉被告）：***，男，汉族，1967年4月14出生，住河北省承德市丰宁满族自治县。

委托诉讼代理人：冯飞涛，河北长征律师事务所律师。

上诉人北安华电机电设备集团有限公司（以下简称北安华电）因与被上诉人***承揽合同纠纷一案，不服河北省石家庄市桥西区人民法院（2019）冀0104民初3150号民事判决，向本院提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭进行了审理。

本院认为，北安华电一审提交的《安装售后服务移交清单》载明，本案所涉全部电梯的政府检验合格日期为2016年9月29日，第一份协议项下的10台电梯交付维保的时间为2017年4月21日，第二份协议项下的20台电梯交付维保的时间为2017年1月10日。两份《电梯安装工程协议》约定支付剩余工程款的条件均为“安装竣工取得电梯验收报告并交付维保后”，本案所涉电梯已全部交付电梯厂家维保，依据协议约定，北安华电向***支付剩余工程款的条件已经成就。北安华电主张因***无故撤场，未按照协议约定完成全部安装工程，故其不应向***支付剩余工程款，但北安华电的维保人员牛锡潜与***及安装工人高月芳、王敏、王占贺于2017年1月25日签订的《现场协商说明》载明“由于春节将至，工人放假，业主用梯及安装师傅放假，经现场沟通达成一致，假日期间不再做整改，具体时间由电梯公司通知安装队及时就位投入工作，电梯公司将现场合同以外产生的协商费用予以支付，其他费用为人民币8万元，其他安装费用按合同执行。如再擅自大面积停梯，公司有权停止剩余50%安装费用的支付；注：剩余50%的安装费用必须拿到蒂森电梯公司维保接收单后方可支付”，依据上述说明应当认定***直至2017年1月25日还在工地上进行电梯的整改，不存在撤场的情形，北安华电提交的住宿、车票等证据不足以证明后续工程是由其自己组织人员完成的，故对其主张本院对此不予采信，北安华电应按照协议的约定向***支付两份《电梯安装工程协议》的剩余工程款393550元。

北安华电主张***未能按照合同约定的时间完工，应支付违约金，按照《安装售后服务移交清单》记载本案所涉安装电梯工程存在延期竣工、延期交付维保的情形，该延期的原因是否在于***，一审查明上述事实后，依法对违约金问题作出认定。

依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第三项规定，裁定如下：

一、撤销河北省石家庄市桥西区人民法院（2019）冀0104民初3150号民事判决；

二、本案发回河北省石家庄市桥西区人民法院重审。

上诉人北安华电机电设备集团有限公司预交的二审案件受理费10847元予以退回。

审判长　　史亚宁

审判员　　张国顺

审判员　　孟维山

二〇一九年十一月十三日

书记员　　王婷婷