某某与某某、某某等劳务合同纠纷一审民事判决书

湖北省枝江市人民法院 民 事 判 决 书 （2022）鄂0583民初1306号 原告：***，男，1959年11月5日出生，汉族，住湖北省鄂州市鄂城区。 被告：***，男，1960年1月26日出生，汉族，住湖北省武汉市江岸区。 被告：***，男，1959年10月10日出生，汉族，住湖北省武汉市江岸区。 被告：中电凯源科技有限公司。住所地湖北省襄阳市枣阳市琚湾镇行政路一号。统一社会信用代码：91420600316580988X。 法定代表人：**，该公司总经理。 委托诉讼代理人：***，男，1975年6月8日出生，汉族，住湖北省随州市曾都区。该公司员工。 原告***诉被告***、***、中电凯源科技有限公司（以下简称中电凯源公司）劳务合同纠纷一案，本院立案受理后，依法适用简易程序于2022年9月27日公开开庭进行了审理，原告***、被告***、***到庭参加诉讼，被告中电凯源公司经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭。本案现已审理终结。 原告***向本院提出诉讼请求：1、判令被告***、***退还保证金30000元，支付人工费10000元；2、要求三被告退还工人保险费6270元；3、由三被告承担诉讼费用。事实和理由：2021年，***、***承接中电凯源公司负责建设的枝江市天然气老旧管线改造工程。2021年10月11日，***与***、***签订《枝江市天然气老旧管线改造工程施工合同》及《补充协议》，约定由***组织工人对枝江市天然气老旧管线改造工程进行施工，***需交材料保证金30000元，口头约定保证金在完工满1个月后退还。当日，***向***支付材料保证金30000元。在施工过程中，***根据中电凯源公司的要求，向该公司转款6270元用于购买施工人员的安全保险。因现场等候施工材料等因素导致停工，2021年12月29日，***、***同意补偿停工人工费10000元，并通知***带领工人撤场，后***及工人撤出施工工地。***、***至今未退还保证金30000元，10000元停工人工费也未支付。原告***诉至法院，提出如上诉求。 被告***、***对原告***要求退还保证金30000元、支付停工人工费10000元的诉求无异议；对于***诉称的保险费6270元，表示不知情，该款不应由二人退还。 被告中电凯源公司向本院提交书面答辩意见，辩称该公司未收取30000元保证金，也未承诺支付人工工资10000元；施工人员保险费6270元，原告无任何依据要求该公司退还；原告的诉讼请求应予驳回。 本院经审理认定事实如下：2021年，***、***合伙从***手中承接了中电凯源公司中标的枝江市天然气改造的部分工程。2021年10月11日，***与***、***签订《枝江市天然气老旧管线改造工程施工合同》及《补充协议》，约定：由***组织工人负责老旧小区表后管拆除安装、钢塑转换拆除安装、拆除旧表箱、安装新表箱、楼板和墙开孔等工作；主材料由甲方（***、***）负责提供，辅材由乙方（***）负责提供；按工程进度付款，原则上每月结算付款一次；乙方指派苏成发现场负责。当日，***、***要求***交材料保证金30000元，***要现场负责的苏成发通过微信转账向***转款30000元，***收款后出具收条。在施工过程中出现了工人等材料而导致的停工，2021年12月29日，***、***同意向***支付停工待料人工费10000元，当日***组织工人撤出施工现场。 ***当庭提交了2021年10月14日其向中电凯源公司转款6270元的工商银行交易明细，拟证实其应中电凯源公司的要求支付6270元用于购买工人的安全保险。 庭审中，***与***、***达成协议如下：***、***同意向***支付保证金及人工费共计40000元，定于2023年1月20日向***支付20000元，余款20000元于2023年6月1日前付清；如果***、***不能按期付款，***有权就余额申请法院强制执行，并以余额为基数，从2021年12月30日起至清偿之日止，按年利率10%计付利息；***放弃要求***、***返还6270元保险费的诉讼请求。 上述事实，有《枝江市天然气老旧管线改造工程施工合同》《补充协议》《收条》、微信转款记录、当事人的陈述在卷佐证。 本院认为，被告***、***与原告***签订《枝江市天然气老旧管线改造工程施工合同》，其实质上是劳务分包合同，双方均未取得劳务分包作业资质，该合同属无效合同。在***完成部分劳务作业后，经***、***允许，***带工人撤出工地，合同终止。***向***、***交纳的保证金30000元，在工人撤出施工现场后，应当向***退还；***、***承诺向***支付停工人工工资10000元，是二人的真实意思表示，应足额向***支付。***放弃要求***、***返还6270元保险费的诉讼请求，是其对自身权利的合法处分，不加重其他债务人的义务，本院亦予确认。***与***、***达成的付款协议，是三人的真实意思表示，不加重其他当事人的义务，符合相关法律规定，本院予以确认。***要求中电凯源公司退还6270元，仅提供了工商银行交易明细，仅凭该证据不能证实该款的用途，亦不能证实原告所称的工人保险费应由谁承担，故***要求中电凯源公司退还6270元的诉讼请求，本院不予支持。据此，依照《中华人民共和国民法典》第五百七十七条、第七百九十一条、《建筑业企业资质管理规定》第五条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条、第一百四十七条的规定，判决如下： 一、被告***、***于2023年1月20日前向原告***支付保证金及人工费20000元，余款20000元于2023年6月1日前付清。如果被告***、***不能按期付款，原告***有权就余额申请法院强制执行；并以余额为基数，从2021年12月30日起至清偿之日止，按年利率10%计付利息。 二、驳回原告***的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费958元，减半收取479元，由原告***负担65元，由被告***、***负担414元。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖北省宜昌市中级人民法院。 审 判 员　*** 二〇二二年十月九日 法官助理　龙　艳 书 记 员　***