北京某某达建筑工程有限公司、某某等建设工程施工合同纠纷民事一审民事裁定书

甘肃省金塔县人民法院 民 事 裁 定 书 （2023）甘0921民初596号 原告：北京***达建筑工程有限公司。 法定代表人：**。 委托诉讼代理人：***。 被告：***。 被告：***。 被告：***。 原告北京***达建筑工程有限公司与被告***、***、***建设工程施工合同纠纷一案，本院于2023年5月5日立案。 北京***达建筑工程有限公司提出诉讼请求：判令被告共同向原告支付违约金900000元；判令被告返还超付工程款665130.09元（项目部代发农民工工资超合同额结算）；判决被告承担本案诉讼费用。事实与理由：2022年7月18日原告与中核工业二四建设有限公司签订了一份《中核四0四有限公司厂外配套设施施工项目（施工三段）土建劳务分包合同》，合同约定由中核工业二四建设有限公司将其承包修建的中核四0四有限公司厂外配套设施施工项目（施工三段）土建劳务分包给原告，双方约定工期为90日。2022年7月28日原告与***签订了一份《中核四0四有限公司厂外配套设施施工项目土建劳务联营协议》，双方约定由***对中核四0四有限公司厂外配套设施项目土建进行施工，工期为60天，后因***无施工能力，***又将***介绍给原告，并向原告出具保证书一份，承诺放弃双方签订的《中核四0四有限公司厂外配套设施施工项目土建劳务联营协议》约定的权利和义务及因该合同产生的债权债务。2022年8月4日原告与***、***签订《中核四0四有限公司厂外配套设施施工项目土建劳务联营协议》一份，合同约定由被告组织人员对中核四0四有限公司厂外配套设施施工项目（施工三段）土建进行施工，工期为60天。按照合同约定，被告应当在2022年10月4日向原告交付工程，被告违反合同约定未能按期向原告交付工程，致使原告无法按期向中核工业二四建设有限公司交付工程，导致原告遭受严重经济损失。双方合同约定因乙方原因延期完工的，每逾期一日，向甲方支付5000元违约金。综上所述，被告行为有悖诚信，损害原告合法权益，另经工程账务核算后发现，原告存在向被告超付工程款665130.09元的情况，现诉讼法院。 ***在答辩期对本案管辖权提出异议，认为2022年8月4日原告与***、***签订的《中核四0四有限公司厂外配套设施施工项目土建劳务联营协议》中明确约定“因本合同引发的或者与本合同有关的任何争议，可以协商解除，协商不成或者乙方或双方不愿意的，应向北京仲裁委员会申请仲裁”，故本案应当由北京仲裁委员会仲裁解决，金塔县人民法院无管辖权。 经审查认为，根据《中华人民共和国仲裁法》第二十六条规定，当事人达成仲裁协议，**向人民法院起诉未声明有仲裁协议，人民法院受理后，另一方在首次开庭前提交仲裁协议的，人民法院应当驳回起诉。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十条，人民法院受理案件后，当事人对管辖权有异议的，应当在提交答辩状期间提出。***在答辩期内提出管辖权异议，符合法律规定。由于原、被告在涉案合同中明确约定了仲裁前置程序，且选定的仲裁委员会明确、唯一，故依照《中华人民共和国仲裁法》第二十六条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十七条、第一百三十条的规定，裁定如下： 驳回北京***达建筑工程有限公司的起诉。 案件受理费18886元，退还北京***达建筑工程有限公司。 如不服本裁定，可以在裁定书送达之日起十日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于甘肃省酒泉市中级人民法院。 审判员　　王世炯 二〇二三年五月二十二日 书记员　　向　媚