杭州泓辰装饰设计工程有限公司、浙江旭玩科技有限公司装饰装修合同纠纷一审民事判决书

.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px} .MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px} 杭州市萧山区人民法院 民事判决书 （2022）浙0109民初13385号 原告：杭州泓辰装饰设计工程有限公司，统一社会信用代码913301063112152447，住所地杭州市西湖区三墩镇西城博司铭座7幢12层1202室。 法定代表人：***，公司执行董事兼总经理。 委托代理人：**，浙江东鹰律师事务所律师。 被告：浙江旭玩科技有限公司，统一社会信用代码91330101MA2CCYDJ81，住所地杭州市萧山区宁围街道市心北路857号451室。 法定代表人：***，公司董事长兼总经理。 委托代理人：***，浙江迪索律师事务所律师。 杭州泓辰装饰设计工程有限公司（以下简称泓辰公司）与浙江旭玩科技有限公司（以下***玩公司）装饰装修合同纠纷一案，本院于2022年9月5日立案受理后，依法适用简易程序，于2022年10月11日公开开庭进行了审理。泓辰公司法定代表人***及委托代理人**，旭玩公司委托代理人***到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 泓辰公司向本院明确诉讼请求：1．判令旭玩公司支付工程款336000元，并支付自2021年7月30日起按LPR计算至实际支付日止的逾期利息（分段计算，2022年7月30日之前以285600元为基数计算，2022年7月31日之后以336000元为基数计算）；2．判令本案诉讼费、诉讼保全***玩公司承担。 事实和理由：泓辰公司、旭玩公司签订《浙江旭玩科技有限公司C8装饰工程施工合同》（以下简称《装饰工程施工合同》）一份，约定***公司承包旭玩公司C8装饰工程，工程地点位于杭州市萧山区钱江世纪公园C8幢。合同约定工程总价款1680000元，以固定总价承包的方式结算。双方约定合同生效后5日内，旭玩公司支付工程造价的40％；现场油漆进场施工，旭玩公司支付工程造价40％；工程竣工验收结束，旭玩公司支付工程造价的17％；工程造价的3％为质保金，保修期一年，保修期到期后七个工作日余款结清。泓辰公司于2021年7月30日按时完工，并且交付给旭玩公司投入使用。旭玩公司支付工程的前两期工程进度款，但仍欠泓辰公司第三期工程款，即工程总价款的17％为285600元。泓辰公司多次**玩公司申请竣工结算并要求支付工程款，**玩公司始终未予答复。旭玩公司于工程完工并交付使用后拒不进行竣工结算、拒不依约履行工程款的给付义务，已损害泓辰公司的合法权益。双方约定的保修期已经于2022年7月30日到期，依照约定旭玩公司应当于7日内结清工程余款，即工程造价3％的质保金50400元，**玩公司至今并未支付相应款项。另，泓辰公司为本案支出诉讼保全申请费1970元。 旭玩公司辩称：其一，双方未按合同约定对案涉工程进行竣工验收，泓辰公司主张的第三笔工程款及第四笔工程款付款条件均未成就。应该于工程竣工验收后，按合同约定进行支付。其二，双方约定竣工日期为竣工验收通过之日，但案涉工程至今未进行过竣工验收，且泓辰公司已经逾期竣工，应按合同约定承担相应的违约责任，且该违约金应在应付工程款中抵扣。如上所述，第三笔工程款及第四笔工程款的付款条件均未成就，泓辰公司要求支付工程价款利息的请求缺乏依据，且第四笔工程款即质保金因工程未通过竣工验收，故质保期并未开始计算。 对旭玩公司的上述答辩意见，泓辰公司回应称，本案C8办公室的交付时间就是2021年8月4日，旭玩公司是混淆了完工时间与实际投入使用时间。***公司法定代表人***与旭玩公司项目负责人**的微信聊天记录可知，实际交付时间是比工程约定的2021年7月30号有延迟，但两次延期是得到**同意的。完工交付之后，旭玩公司实控人要求泓辰公司进行施工变更，例如更换灯具、办公场地的地毯等等，即增加工程量。C8办公室与露台是相连的，直至2021年8月底才开始进行露台工程施工（13384号一案）。本案C8办公室工程是一经实际完工就要求旭玩公司进行竣工验收并结算，但是旭玩公司始终推诿不予回复，一直不组织竣工验收和结算。 经审理，本院查明以下事实： 泓辰公司（承包方、乙方）、旭玩公司（发包方、甲方）签订《装饰工程施工合同》一份。约定工程名称为旭玩公司C8装饰工程，工程地点为钱江世纪公园C8幢，工程面积为1925.4㎡，承包范围为图纸设计范围内的装饰工程，承包方式为包工包料，计划开工时间为2021年4月1日，计划完工时间为2021年7月30日（恰值特殊节日，工期适当顺延），合同总价款为1680000元。工程价款结算为合同造价以总价的承包方式，本工程采用总价包干合同，合同综合单价及组件明细表详见附件。合同价款形式为固定总价，本固定价款是承包方对本工程有关图纸、技术说明、材料质量要求、工程所在地及施工当期环境、交通等情况均已详细研究明了，已按工程质量和工期等要求并充分考虑了人工、材料、机械、包装、运输、装卸车、安装、土建现状、各专业分包单位及与精装修有关的材料供应商的配合，验收的配合、施工场地不足、施工水电的连接点、材料保管、半成品和成品保护、检测、检验、**治理专项费用、环保税、安全专项费用、利润、所有税费。保证其价格准确无误，如有错漏概由承包方负责，固定总价包含了本工程承包范围内的全部工作内容。付款方式及付款条件约定如下：⑴首期款：合同生效后5日内，支付工程造价的40％；⑵第二笔：现场油漆进场施工，支付工程造价的40％；⑶第三笔：工程竣工验收结束，支付工程造价的17％；⑷第四笔：工程造价的3％为质保金，保修期一年，保修期到期后七个工作日余款结清。工程量的核实确认约定如下：本工程合同总价采用固定总价包干，在设计图纸未变更、施工范围未改变的情况下，无论合同预算（附件）中的工程量数量与现场的实际数量是否有差异，均不做总价调整。竣工验收约定如下：工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方代表提出完整竣工资料和竣工验收报告。在工程竣工7天内向甲方提交竣工图2套。甲方代表收到竣工验收报告后，参与有关部门验收，并在验收7天内给予批准或提出修改意见，乙方按要求修改，并承担由自身原因造成的修改费用。竣工日期为竣工验收通过之日，乙方应于竣工验收通过之日起2日内将竣工工程交付甲方。竣工结算约定如下：乙方应按规定在竣工验收后7天内向甲方代表提交结算申请单、竣工结算报告及完整的结算资料，办理竣工结算，结算申请单应包括：A．实际发生的合同总价款；B．甲方已支付的款项；C．根据合同第一部分基础条款的约定应扣留的质保金；D．甲方应支付的竣工结算价款（如有）。甲方代表应在收到乙方递交的结算申请单、竣工结算报告及结算资料后7天内进行核实或提出修改意见，甲方确认结算申请单、竣工结算报告后，如根据合同约定及经甲方确认的结算申请单需要向乙方支付工程竣工结算价款的，甲方应在竣工结算确认后7个工作日内向乙方支付。保修期限为一年，从甲方在最终验收记录上**之日起计算。由于设计变更、工程量变化，引起施工程序变化，经甲方代表确认，工期相应顺延。乙方有下列行为之一的，甲方有权要求其支付相应违约金，并赔偿因其违约给甲方造成的损失：不能按合同工期竣工的，按相当于工程造价的0.5‰，每日支付违约金；施工质量达不到设计要求的，按相当于工程造价的1‰支付违约金。 泓辰公司分别于2021年6月22日、2021年7月20日开具金额为672000元、672000元的增值税专用发票，旭玩公司分别于2021年6月30日、2021年7月27日支付672000元、672000元的装修工程款。旭玩公司于2021年国庆节之后开始使用C8办公室，双方未有竣工验收手续。 在本案C8办公室装饰工程的业务往来期间，泓辰公司法定代表人***于2021年7月29日微信联系旭玩公司项目负责人**称，确认四天后交工，木门供应商做错，拿去返厂，要稍微晚两天。**回复称，好。**于2021年8月2日微信联系***称，29日说4天后交工。***于2021年8月3日回复称，汇报一下C8进度，今天油漆工一楼已经完成，二楼大面完成，局部修整还有一点，三楼乳胶漆墙面全部可以好。前厅围挡拆除，前厅移门处的不锈钢返场，前了2公分。前厅墙面的饰面可以完成，然后就剩下乳胶漆的局部修补工作。大的建筑垃圾今天，明天都拉下去处理掉，现场剩下水电工装灯和乳胶漆材料，不锈钢还在局部修整。粗保洁已经从三楼往下做了。三楼茶水间的柜体你担心的问题，建议侧面放水溅出去的，钢化烤漆玻璃挡板，美观度不错的。柜体改的话，要全部废掉。**回复称，我中午过后过去看一下。**于2021年8月4日微信***称，前台这个版，颜色不均，有点黄。***回复称，先装上，等你家具来了，回头都换掉。***于2021年8月8日微信**称，我们根据你们的要求来。接下来主要，背景墙不好的换掉。水电工把卫生间的设备装掉。返场的木门安装掉还有之前急着收工的小活。**回复称，还有阳台，空调完工时间。***回复称，空调我确认下，阳台方案你选哪一款。**回复称，三楼那个大阳台，两个空间之间做个走廊。 以上事实，***公司提供的《装饰工程施工合同》、办公室照片、增值税专用发票、付款凭据、微信聊天记录及当事人庭审***以证实。 本院认为：案涉《装饰工程施工合同》依法成立并有效，各方当事人均应按约履行合同义务。泓辰公司认为案涉C8办公室工程于2021年8月4日完工并交付，旭玩公司认为双方并未按约进行竣工验收，故本案的争议焦点在于竣工验收日期的认定。建设工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。泓辰公司主张案涉C8办公室工程于2021年8月4日完工并交付给旭玩公司，但结合***、**的微信聊天记录的内容来看，双方直至2021年8月4日仍在沟通前台板的颜色，2021年8月8日在沟通空调事项，故无法认定泓辰公司于2021年8月4日将案涉工程完工并交付给旭玩公司，本院对泓辰公司的上述主张不予采纳。因旭玩公司明确于2021年国庆节之后实际使用C8办公室，故案涉工程虽未有经竣工验收，但结合上述实际使用情况，本院酌情认定2021年10月8日为竣工日期。且保修期限一年已届满，旭玩公司应支付泓辰公司工程款336000元。至***公司主张的逾期利息计算方式，结合竣工日期、保修期届满的时间认定，本院酌情认定自2021年10月9日开始以285600元为基数计算，自2022年10月17日开始以336000元为基数计算。综上所述，泓辰公司的合理部分诉讼请求，本院予以支持。据此，依照《中华人民共和国民法典》第五百七十七条、第七百九十九条、第八百零七条及《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第九条之规定，判决如下： 一、浙江旭玩科技有限公司于本判决生效后十日内支付杭州泓辰装饰设计工程有限公司款项336000元，并支付该款自2021年10月9日起按同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算至实际支付日止的逾期付款利息损失（分段计算，自2021年10月9日开始以285600元为基数计算，自2022年10月17日开始以336000元为基数计算）； 二、浙江旭玩科技有限公司于本判决生效后十日内支付杭州泓辰装饰设计工程有限公司诉讼保全申请费1970元； 三、驳回杭州泓辰装饰设计工程有限公司的其余诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费6492元，减半收取3246元，由杭州泓辰装饰设计工程有限公司负担246元，浙江旭玩科技有限公司负担3000元。 浙江旭玩科技有限公司于本判决生效之日起七日内，向本院交纳应负担的案件受理费。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省杭州市中级人民法院；也可以在判决书送达之日起十五日内，向浙江省杭州市中级人民法院在线提交上诉状。 审判员    *** 二O二二年十一月二十八日 书记员    **