浙江新馥电梯有限公司、浙江省中医院承揽合同纠纷一审民事判决书

杭州市上城区人民法院 民事判决书 （2023）浙0102民初13509号 原告（反诉被告）：A公司，住所地：浙江省台州市椒江区。 法定代表人：**，执行董事。 委托诉讼代理人：**，广东赛维律师事务所律师。 被告（反诉原告）：B公司，住所地：浙江省杭州市上城区。 法定代表人：**。 委托诉讼代理人：***，北京大成（杭州）律师事务所律师。 A公司（下简称A）与B公司（下简称B）承揽合同纠纷一案，经诉前调解不成后，本院于2023年10月25日立案受理后，依法适用简易程序。省中医院在法定期限内向本院提起反诉，本院依法一并审理。本案于2023年11月21日公开开庭进行了审理。原告A的委托诉讼代理人**，被告B的委托诉讼代理人***到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 A向本院提出诉讼请求：1、判令B向A支付货款171042元；2、判令B向A支付逾期付款的违约金暂计256563元；3、本案诉讼费、保全费、保全担保费由B承担。庭审中A撤回第1项诉讼请求及第3项诉讼请求中的保全费、保全担保费诉讼请求并变更第2项诉讼请求为27040.79元（违约金计算标准：以171042元为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的四倍自2022年6月5日计算至2023年6月29日）。 B辩称：不同意诉讼请求。因A开具发票错误导致无法付款，A开具正确发票后方付款，故不应承担违约责任。 B向本院提出反诉请求：1、判令A支付逾期完工违约金320703.75元；2、本案反诉费用由A承担。 A辩称：不同意诉讼请求。未按期完工是B导致，与A无关。 根据当事人**和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2021年12月1日，A（乙方）和B（甲方）签订《B门诊三部电梯更新改造采购合同》，内容为：根据2021年11月1日B门诊三部电梯更新改造采购项目结果和采购文件的要求，双方协商一致，订立本合同。甲方向乙方订购一批货物及其附件，并需要乙方提供深化设计方案、安装、调试、验收、培训、技术服务等相关服务以及售后服务等，直至可交付使用，即以交钥匙方式完成供货及服务，具体型号、规格、数量详见经双方认可的清单；合同金额为855210元；合同签订后，乙方60天内完成供货、组装、安装、调试、检测等并验收合格交付甲方使用。即按交钥匙方式完成；签订合同前，乙方提供合同金额5％的履约保证金，待电梯运行满2年后无息退还；合同签订后，甲方在收到履约保证金后10个工作日内，向乙方支付合同价款30％作为预付款，货物到达安装现场，甲方向乙方支付合同价款的50％，设备安装完成，经相关特检部门验收完成后10个工作日内，甲方向乙方支付合同价款的20％；乙方逾期履行合同的，自逾期之日起向采购人每日偿付合同总价千分之三的滞纳金，直至合格产品交付使用；成交人逾期30日不能交货的，还应另行支付采购人合同总价百分之三的违约金；甲方逾期支付货款的，应向乙方每日偿付合同总价千分之三的滞纳金。合同签订后，A支付了履约保证金，B于2021年12月14日支付256563元，于2022年3月23日支付427605元，2022年5月23日三部电梯全部通过检验。于2023年6月29日支付171042元。 另查明：2021年12月8日，A员工联系B员工，内容为：由于贵单位迟迟定不下来方案，而且马上要春节了，由于疫情原因，安装师傅都要提前回家过年，电梯更换安装要顺延到春节后了。B工作人员回复：合同没下来你下不了订单呀。A工作人员回复：数据没有怎么下。B回复：具体周五来了再细聊。2021年12月10日，A工作人员告知B工作人员：我们已经到了领导。2022年1月9日，B工作人员询问A工作人员：电梯改造，年后什么时候进场？A工作人员回复：过完15以后。2022年2月24日，B工作人员告知A工作人员：投诉意见非常大，因为在打楼板，声音很响，先停一停，找个时间再打吧，中午的时候吧。A工作人员2022年2月25日回复：改造都要这样的，就前面今天，后面基本不会有声音。2022年3月2日，B工作人员告知A工作人员：我们医院29号等级评审，29号之前来得及吗？A工作人员告知：来不及。B工作人员**：来不及麻烦，看是否推迟，明天再商量吧。 庭审中A**：方案确定下来是12月底。之后因为电梯施工声音和医院等级评审，故完工时间推迟。 B**：图纸和施工方案招投标文件中都有。电梯施工声音响不是要求停工，而是换个时间施工，况且A的工作人员自己也说只有前面今天。医院等级评审是因为A本身施工延迟导致的。 本院认为，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。B抗辩称因A开错发票导致未付款，但双方并未约定需先开具发票后付款，本院对B上述抗辩不予确认，B应支付A逾期付款违约金。关于逾期完工事宜，根据A提供的证据可知2021年12月8日尚未有电梯安装的具体方案，之后因B未提供证据证明方案形成的具体时间，本院以A确认的2021年12月底作为方案确定的时间，考虑到2022年1月31日是农历除夕，本院酌情确定2021年12月1日至2022年2月15日期间扣除45天时间。虽B要求A先停止电梯打楼板，但从A的回复可知，该时间不长且A也可更换时间进行，故本院对此酌情扣除5天时间，故A应于2022年3月16日施工完成，而B定于2022年3月29日评审，故因评审导致逾期完工是因A违约而产生，不应扣除天数。本院确认A存在逾期完工的情况，应按约支付逾期完工滞纳金。双方约定的滞纳金标准过高，本院统一调整为按照日万分之三的标准。经本院计算，省中医院应支付新馥电梯逾期付款滞纳金26477.3元。A应支付省中医院逾期完工滞纳金23261.71元。综上，依照《中华人民共和国民法典》第五百零九条、第五百七十七条、第五百八十五条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第一款之规定，判决如下： 一、被告B于本判决生效之日起十日内向原告A公司支付逾期付款滞纳金26477.3元； 二、反诉被告A公司于本判决生效之日起十日内向反诉原告B支付逾期完工滞纳金23261.71元； 三、驳回原告A公司的其他诉讼请； 四、驳回反诉原告B其余反诉请求。 如被告B、反诉被告A公司未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十四条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件本诉受理费476元，减半收取238元，由原告A公司负担7元，由被告B负担231元。反诉受理费3055元，由反诉原告B负担2673元，由反诉被告A公司负担382元。 原告A公司、反诉原告B于本判决生效之日起十五日内向本院申请退费；被告B、反诉被告A公司于本判决生效之日起七日内，向本院交纳应负担的诉讼费。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省杭州市中级人民法院。 审判员    *** 二O二四年一月十五日 书记员    **