某某、某某县某某石油树脂有限公司等建设工程施工合同纠纷民事一审民事判决书

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" style="width: 1.078875in; height: 1.078875in" alt="img_1900000001" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" /> 山东省莘县人民法院 民 事 判 决 书 （2021）鲁1522民初2070号 原告：***，男，1970年8月9日出生，汉族，农民，住莘县xxx。 委托诉讼代理人：***，山东鲁阳律师事务所律师。 被告：***县**石油树脂有限公司，住所地：莘县古云经济开发区祥云路中段。 法定代表人：***，该公司总经理。 被告：***，男，1972年4月5日出生，汉族，农民，住莘县xxx。 共同委托诉讼代理人：***，山东德鼎律师事务所律师。 被告：天津市裕盛昌建筑装饰工程有限公司，住所地：天津市津南区长青科工贸园区重庆街75号704F-30。 法定代表人：***，该公司总经理。 委托诉讼代理人：***，******事务所律师。 原告***与被告***、***县**石油树脂有限公司（以下简称**公司）、天津市裕盛昌建筑装饰工程有限公司（以下简称裕盛昌公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告***及其委托诉讼代理人***到庭参加诉讼；被告***及其与被告**公司共同委托诉讼代理人***到庭参加诉讼；被告裕盛昌公司法定代表人***及该公司委托诉讼代理人***到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告***向本院提出诉讼请求：一、请求贵院判令被告支付原告工程款248950元；二、本案诉讼费用由被告承担。事实与理由：2020年5月原、被告签订了《工程施工承包合同》，约定由原告承包在**公司内的20000/年增粘石油树脂主装置工业框架，合同期限自2020年5月17日至2020年8月17日，工程为清包工，每平方155元，工程总价632090元，支付方式为：基础完工验收通过后付工程量70%，主体完工并验收合格付合同价款80%，工程竣工验收合格后付合同价款的95%，5%余款为质量保证金，一年后无息付清。工程竣工后，被告也将设备安装完毕，但被告并未按照合同约定支付原告工程款，仅支付原告386140元，剩余248950元拒不支付。原告向被告主***时，被告不但不支付原告工程款，还将原告殴打致伤。原告现提起诉讼，请法院查明事实，支持原告诉求为盼。 被告**公司辩称：**公司作为发包方，和被告裕盛昌公司签订了《建筑安装工程承包合同》，与原告无合同关系。按照合同约定，总价款为5100000元，验收合格后支付工程款的95%。该工程完工后,经验收支付了裕盛昌公司4855000元，已超过95%，下欠不足5%的款项，属于质保金。合同约定，应保留5%的质保金，故**公司作为发包方，不欠施工方工程款。依照法律规定，发包人只在欠付工程款范围内对实际施工人承担责任，故被告**公司不欠施工款项，应驳回原告的诉讼请求。 被告***辩称：我作为被告裕盛昌公司的受托人，与原告签署了施工合同一份。该合同约定，工期为2020年5月17日至8月17日，施工范围系施工图纸的木工内容，工程承包方式为清包，付款方式为每层完工付款70%，竣工并验收合格后，付款95%。按照合同第二条约定，原告必须在规定的时间内完成各阶段工程量，若甲方发现乙方不能按时完成，有权分割部分工程量给其他班组完成，费用双倍扣除。乙方的承包范围是甲方提供施工图纸的所有内容，且第十一条表明，原告的义务就是按照合同要求的质量和工期施工。若因乙方自身原因造成未完成工作量且中途退场的，甲方有权按实际完成工程量的50%进行结算。在庭前质证时，原告认可于2020年9月中旬在施工过程中离开工地，未再履行合同。当时，已严重超越工期，原告所干的工程，仅是一、二、三楼的支模板，四楼搭了两天模板。当时的情况是，一楼模板拆了80%；二楼拆了，但没有清理；四楼和五楼支模、拆模均未进行。原告离开时，剩余的工程量为：三楼模板未拆，一楼剩20%未拆，四楼、五楼未支、未拆，一至五楼的设备基础未支、未拆，一至五楼的钢板、模板的调运和零活，共用了352.8个工，以上工程量均包含在原告与我约定的清包工范围内。原告的工程单价为每平方米155元。经庭前质证，原告认可已收工程款448120元，且原告对**所领取的七笔款项4800元、4800元、6000元、15900元、20000元、13350元、5300元，共计70150元，认可从其工程款中扣除。关于“**”支出的2000元，原告已认可收到了**代替***给付的2000元；原告给付“**”2000元，“**”承认欠原告的；这2000元应当扣除。关于***收到的三笔款项，***收到的一笔款项，以及***、***、***等款项支出，均应当从原告的工程款中扣除。原告未按合同约定完工，而由其他施工班组来完成，所以被告***不欠原告款项。合同价款为632090元，加上原告基础抹灰的5600元，合计637690元，已全部支付完毕，故应驳回原告诉求。 被告裕盛昌公司辩称：一、原告起诉答辩人要求承担付款义务，没有事实和法律依据。原告与***签订的建设工程分包合同，***系借用答辩人资质，答辩人仅向***领取1%的管理费，答辩人对工程实际施工情况并不掌握。依照山东高院民一庭的解答意见，在多层转包或者违法分包的情况下，实际施工人原则上仅可以要求与其有直接合同关系的转包人或者违法分包人对工程欠款承担付款责任。根据该解答，即使存在欠付工程款的情况，原告也仅能向被告***主张。二、***已不欠原告工程款，原告的主张不应得到支持。***证实其已和原告结算完毕，现不欠原告工程款。原告的起诉没有法律依据，请依法审查，驳回原告的起诉。 根据当事人陈述和经审查确认的证据，对各方无争议的事实，本院认定如下： 2020年5月17日被告**公司（甲方）与被告裕盛昌公司（乙方）签订了《建筑安装工程承包合同》（以下简称合同一）一份。该合同约定，工程名称为增粘石油树脂生产装置框架；工程造价为5100000元；承包方式为大包；付款方式为：基础完工付30%，二层完成付20%，四层完成付15%，主体完成付10%，甲方及监理验收合格后付20%，下余5%质保金一年内付清。同日，被告裕盛昌公司（甲方）与被告***（乙方）签订了《内部承包协议书》（以下简称合同二）一份。该合同约定，承包范围为总承包合同内容；承包方式为包工包料，自负盈亏；工期为90日；甲方领取乙方项目管理费，按合同价1%计算；“工程款拨付甲方账户后，甲方扣除管理费及税金后拨付给乙方”；“除甲方的书面认可外，乙方不得以任何形式或理由将本工程的部分或全部转包给其他单位或个人，否则甲方有权终止合同，并拒付工程款”。后被告***以被告裕盛昌公司（甲方）之名义与原告（乙方）签订了《工程施工承包合同》一份（以下简称合同三）。该合同约定，承包项目为木工；工程名称为20000/年增粘石油树脂主装置；工程规模为五层，建筑面积4078平方米；工期为2020年5月17日至8月17日；承包方式为清包，即包工不包料，**转材料、机械设备、***施工、包安全防护、包技术措施等；承包范围为：“1.按国家质量验收标准完成甲方提供的施工图标的所有工程内容（甲方分包的工程除外）。并包含为完成承包内容配设备机械、设备以及具有相应岗位合格证机械设备操作人员（如塔吊机指挥、维修人员、技术人员、质检员、安全员、工地看守人员等）。2.乙方自用临建部分。3.施工模板及支撑体系......有关的搭设、拆除”；甲方提供材料：钢筋、混凝土、水泥、沙子、石子、木扣板、钢管、架扣、木方；关于材料的供应和管理：“1.属于甲方供应的材料，乙方必须提前7个工作日向甲方上报材料需用量......2.甲方供应材料到达施工现场由双方共同清点、验收办理交接手续......相应的保管责任由乙方承担......3.乙方在施工过程中必须加强所有材料的管理，严格把握材料的使用和管理环节，做到工完、清场、地净。并合理地利用落地灰”；合同价款为木工每平方155元，工程总价为632090元；付款方式为：“1.基础完工验收通过后付工程量70%。2.一层浇筑完成付工程量70%，二层浇筑完成付工程量70%。三层浇筑完成付工程量70%，四层浇筑完成付工程量70%。3.主体完工并验收合格后付合同价款的80%；4.工程竣工并验收合格后付合同价款的95%；5.5%余款为质量保证金，一年后无息付清”。另，该合同还约定：“若甲方发现乙方不能在规定的时间内完成下达的任务，则甲方有权分割部分工程量给其他施工班组队来完工，其他费用从乙方承包双倍扣除”；“因乙方自身原因造成未完成本合同约定的所有工程量而中途擅自退场或消极怠工的，甲方有权按乙方的实际完工量的50%予以结算”。该合同由原告***和被告***签名捺印，被告裕盛昌公司未署印、签名，未注明日期。合同签订后，原告组织案外人**、***等带领的木工班组入场施工。8月5日，被告裕盛昌公司与被告***签订《授权委托书》一份，裕盛昌公司委托***负责办理涉案工程项目，“代理人以我公司名义办理，我公司均予以承认”。 施工过程中,即9月25日中午，原告在被告**公司附近，向被告***索要工程款20000元，***支付原告10000元。原告收款后说：“我们早晚得打官司去”“你不给我钱，我去你家找你，也得跟你要钱”，原告与被告***及案外人***因此发生争执并厮打，***将原告打伤，后***被莘县公安局处以行政处罚。经查阅,在派出所询问笔录中，原告说：“之前三层都按约定给我结账了，现在建筑到四层封顶了，我今天中午要这一层工钱。***没经过我，就把我的工人工钱给结清了”。另，经派出所询问，被告***及案外人***均认可双方系合伙关系。 12月12日被告**公司向被告裕盛昌公司出具证明一份，载明：“依据我公司与天津市裕盛昌建筑装饰工程有限公司签署的‘年产2万吨增粘树脂装置框架合同’，根据合同图纸、配筋做法......符合图纸图集，按合同要求我公司已付款至本合同95%工程款，达到技术条件及验收标准”。被告***代表裕盛昌公司作为验收人员签名捺印。 2021年4月7日原告诉至本院，要求三被告支付工程款248950元。庭审中，原告变更诉讼请求数额为245950元，并要求以245950元为基数，自起诉之日起至实际付清之日止，按照一年期贷款市场报价利率的四倍由三被告支付利息。另经审查，合同三约定的工程价款为632090元。经质证，被告***认可原告进行基础抹灰应付5600元，即总工程款为637690元。原告认可自实际施工以来已领取工程款448120元，并认可案外人**分七次领取的70150元工资从总工程款中扣除，即下剩有争议的款项共计119420元。 对各方当事人尚有争议的事实，本院经审查认定如下： 一、关于合同效力及涉案工程款的责任主体问题。第一，被告**公司作为发包方，与被告裕盛昌公司签订的合同一，系双方真实意思，未违反法律规定，故合法有效；被告裕盛昌公司作为总承包方，与被告***签订了合同二。因被告***不具有资质条件，且被告裕盛昌公司将涉案工程全部转包给***，并让***借用其资质对外分包，违反了法律强制性规定，故合同二无效；被告***作为违法分包人，以被告裕盛昌公司名义，与同样不具有资质条件的原告签订了合同三，该合同亦属无效。 第二，本案中，被告***的承包方式为包工包料，而原告的承包方式虽为清包，但其承包范围包括周转材料、机械设备、技术措施及施工管理，故原告与被告***之间不属于劳务分包关系，本案仍系建设工程施工合同纠纷，***、***均系实际施工人。依照法律规定，实际施工人以发包人为被告主***的，发包人在欠付建设工程价款范围内对实际施工人承担责任。经审查，被告**公司系发包人，其提供了收据及银行承兑汇票一宗，欲证明其已按合同约定支付了被告裕盛昌公司合同价款的95%，即已支付4855000元，下欠不足5%为质保金；被告裕盛昌公司认可开票完毕，且款项已支付给***；原告称不知情，与其没有关系。因被告**公司提供证据证明了自己的主张，且裕盛昌公司予以认可，**2020年12月12日涉案工程验收合格后，尚在质保期内，下欠不足5%的质保金，不宜认定为发包方欠付工程款的范围，故被告**公司已履行合同约定的付款义务，不应再承担责任。第三，庭前质证阶段，被告裕盛昌公司认可与***之间系借用资质关系。据合同三显示，发包单位（甲方）为裕盛昌公司，但该公司未署印、签名，由被告***签名；据被告裕盛昌公司出具的《授权委托书》显示，“代理人以我公司名义办理，我公司均予以承认”，可视为被告裕盛昌公司对被告***的分包行为已予追认；即被告裕盛公司既系转包方，亦间接与原告建立了合同关系，其允许被告***以自己的名义承揽工程，也未对***的分包行为，进行有效地监督和管理，应同被告***就涉案债务承担连带责任。 二、关于下欠工程款数额的认定问题。 （一）***领取的46100元款项是否包含在总工程款中。 第一，经调查，案外人***，又名***，于2020年9月25日、10月11日、10月15日，分别出具收据三张，内容依次为“木工三层拆模4260元、四层支模28240元”“木工支二层设备基础，日工，3000元”“木工拆四层、拆模板，10600元”。 第二，被告***申请***出庭作证。***称：“2020年9月，xxx的***、**存、**立、***找我干木工，还有一个叫***（谐音），我们几个是木工组。除我们以外，还有两组。一开始***安排活，支模板、拆模板，跟着***从一楼干到二楼，期间工资日结，***开工资。三楼完工后，***不按时发工资了。老板说跟着他干。***开48元每平方，**涌开50元每平方，三层、四层是***开工资。五层我没再干，另几个人也没再干。现在不欠我们工资了。跟***干的时候，还剩四层、五层支模和拆模，***发工资后，我又拆的三层模板，二至五层的设备墩都是我支的。我领的三笔款，是我们木工组六人的”。 原告称：“施工前期，***一直在施工现场进行督查，直至2020年9月中旬被殴打后受伤严重，无法再去施工现场，但***雇佣的工人，已按照***的安排继续施工”“证人所干的设备基础墩，并非原告的木工活，***支付的款项，不应在原告的工程款中扣除。证人所述三至四楼的工程，是我雇人干的。工人的工资，我已经支付完毕，通过微信或者现金方式，支付给证人所在木工组班头了。因班头是别人介绍的，我不知道他的姓名。我认为证人所述三笔款项，均是伪造的，我调查核实后七日内回复法庭”。 被告***辩称：“下剩119420元，有***三层拆模4260元、四楼支模28240元，日工3000元,拆模板10600元,共计46100元，是干的原告未完成的部分工程；有***四层支模17900元，也是未完成的部分工程”。 第三，经审查，参照日常施工经验，设备基础墩一般由木 工组、钢筋班组、混凝土班组等共同完成。参照合同三中约定的承包范围，包括“施工模板及支撑体系”，故原告称设备基础墩并非木工活，本院部分不予采信。因案外人**、***均由原告带入工地干活，原告仅认可**领取的款项应从工程款中扣除，却不认可***领取的46100元予以扣除，其未作合理解释；且其作为清包方和负责人，不知道班头的姓名，并支付了工资，亦不符合情理。另，原告虽称已将工资给付证人所在班组的班头，但未提供证据证明，亦未如其所说在合理期限内进行答复，故本院不予采纳。即案外人***领取46100元之款项应认定属实。依照法律规定，当事人约定顺延工期应当经发包人或者监理人签证等方式确认。参照合同三约定，如原告未能在规定时间完成任务，被告有权分割部分工程量给其他施工班组，其他费用从乙方承包双倍扣除。2020年9月25日后，原告未再按约参与工程建设，并进行日常监督管理，系未履行合同义务。庭前质证时，原告认可：“***存在合同违约行为，合同延期非***所造成。因三被告未如期提供材料，施工期间为雨季，供电也不正常，所以导致工程延期”，因其未有证据证明该主张，本院不予采纳，故该46100元应从工程款中扣除。 （二）***领取的17900元款项是否包含在总工程款中。 第一，被告***提供了2020年9月25日***出具的收据一张，载明“***工支四层顶板支模17900元”。 第二，被告***申请证人***出庭作证。***称：“我不认识原告。2020年9月10日之后，***直接打电话找的我，还有**向、***、***、**记，我们五个是一组。每平方50元，***开工资。一共干了七八天，我们干时第三层已经打完灰了，我们就支四层的模，我们就干了两跨，干了一小部分，干完的时候没拆模，五层我们没有参与。干活期间没见过原告。干四层木工时，我不清楚有哪几个班组，我是**的，我收到了***给付的现金17900元”。 原告称，“在涉案工程中，**的木工班组，只有证人这一个班组。2020年9月7日原告向***出具两张收据时，已经证实证人班组将木工支模款领取了。该款项不应在工程款中扣除，原告已经在质证时认可并扣除”。经电话询问原告，其主张***班组系给***干活，干的四层支模，干了两跨，仅干了几天，与***的证人证言基本吻合；其还主张**有***（谐音）带班的七、八人给其干活。 又经询问被告***，其主张***班组前期即参与施工，按日工结算工资；从四层支模开始按包工结算工资，四层仅干了几天；**仅有证人一个班组，由***带班，共8人左右；与原告所述基本吻合。 第三，经审查，**位于濮阳县王称堌镇。原告还提供了2020年9月7日由其签名的收据两份，分别载明：“***工支三层支模款，壹万零叁佰肆拾元，***”“今收到木工款贰万元，***”。因原告未提供证据证明20000元的收条与***工班组的关联性，其主张已扣除的20000元，系领取的***工班组的款项，本院无法认定，其该主张应不予采纳。至于10340元的收据，双方均已在庭前质证时认可扣除，下剩尚有争议的119420元不包含该款项。结合工程进度、出具收据的时间、证人证言、当事人陈述及2020年9月25日***于询问笔录中的陈述，“之前的三层都按约定给我结账了，现在建筑到四层封顶了，我今天中午要这一层的工钱。***没经过我，就把我的工人工钱给结清了”，故***领取17900元之事实，实已具备高度盖然可能性，本院予以认可，亦应从工程款中扣除。 （三）被告***主张的零工支出是否包含在总工程款中。 第一，庭审时，***主张：“还有在工程范围内的拆盒子板、清理钢管及模板等零工352.8个，每个零工150元，均应从工程款中扣除......有***的500元，是清理木方模板零工，另有52920元，是352.8个木工零活，其中包括支设备基础......”。***申请了案外人***、***代表零工出庭作证，并提供了支款表格一份欲证明其主张。原告虽不予认可，但未提供证据证明。 第二，原告受伤后未再入场施工、管理。同时，原告未提供证据证明其受伤状况，以及受伤后是否存在不可抗力等因素致其不能正常履行义务；其主张安排了工人继续施工，但证人***、**出庭作证时予以否认；根据诚信原则，原告如有正当理由不能正常履行义务，应提前履行通知、协助义务，并与发包方确定后续施工方案，而非通过电话指挥工人干活，且其也未提供证据证明对工人进行了劳务安排、安全防护等工作。结合合同三中关于承包范围、材料供应管理部分的约定及证人证言，依照公平原则，本院对被告***关于涉案工程需雇佣零工清理、协助之辩称，部分予以采纳。另，关于“**”支出的2000元，***主张应从工程款中扣除，因其未有证据证明，故不予采纳。 本院认为，建设施工合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。第一，依照法律规定：承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人。禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位。建设工程施工合同无效，但是建设工程经验收合格的，可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人。发包人应在欠付工程款的范围内对实际施工人承担责任。另，民事法律行为无效，应当各自承担相应的责任。第二，本案中，被告**公司提供证据证明了其已按约履行付款义务，故不应再承担责任。原告与被告***、裕盛昌公司对于合同无效所产生的法律后果，均应根据各自过错承担相应的责任。综合上述已认定的事实，被告***及裕盛昌公司在合同约定的范围内，下欠原告工程款55420元=119420元-46100元-17900元。依照当事人陈述、合同履行情况，以及各方之间的过错，并考虑到零工支出的实际情况，本院酌定被告***、裕盛昌公司折价补偿原告工程款35000元（包含质保金）。另，合同三还约定，“4.工程竣工并验收合格后付合同价款的95%；5.5%余款为质量保证金，一年后无息付清”。2020年12月12日工程验收合格后，尚处于质保期内。原告虽部分完成涉案工程，但仍应对工程质量负责。因合同三无效，且参照《建设工程质量保证金管理办法》关于保证金比例之规定，本院酌定被告预留3%的质保金。故扣除质保金后，被告***、裕盛昌公司应支付原告工程款16037.3元=35000元-632090元×3%；下剩质保金18962.7元，被告应于2021年12月12日质保期满且各方无异议后及时付清。各方如有其他争议，应于证据充分后，另行主***。第三，关于利息。原告要求自起诉之日起至实际付清之日止，按照一年期贷款市场报价利率的四倍由三被告支付利息。因合同无效，且双方未约定利息，无效合同的各方当事人也均有过错，故原告的该请求，应不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国民法典》第六条、第十条、第一百五十七条、第五百七十七条、第七百八十八条、第七百九十一条、第七百九十三条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第一条、第十条、第二十四条、第四十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百六十条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第三条之规定，判决如下： 一、被告***、天津市裕盛昌建筑装饰工程有限公司于本判决生效后十日内支付原告***工程款16037.3元，并承担连带责任。 二、驳回原告***的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费4990元，减半收取2495元，由原告***负担2157元；由被告***、天津市裕盛昌建筑装饰工程有限公司负担338元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山东省聊城市中级人民法院。 审判员　　*** 二〇二一年七月七日 书记员　　***