济南山源环保科技有限公司、凯迪建设集团有限公司建设工程施工合同纠纷民事一审民事裁定书

山东省济南高新技术产业开发区人民法院

民 事 裁 定 书

(2021)鲁0191民初6966号

原告：济南山源环保科技有限公司，住所地济南高新区技术产业开发区临港街道办事处临港北路5566号，统一社会信用代码91370112689800576D。

法定代表人：张安国，执行董事兼总经理。

委托诉讼代理人：庞海涛，上海市协力（济南）律师事务所律师。

委托诉讼代理人：徐宝瑞，上海市协力（济南）律师事务所实习律师。

被告：凯迪建设集团有限公司，住所地郑州市高新技术开发区西四环路228号15幢13层29号，统一社会信用代码914101000559618299。

法定代表人：徐虎龙。

原告济南山源环保科技有限公司（以下简称山源公司）与被告凯迪建设集团有限公司（以下简称凯迪公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2021年11月5日立案。

山源公司向本院提出诉讼请求：1.判令凯迪公司向山源公司承担工期延误违约金785000元；2.判令凯迪公司赔偿山源公司损失共计1684662元；3.本案受理费、申请费等诉讼费用由凯迪公司承担。事实与理由：2018年9月3日，山源公司与凯迪公司签订《国电聊城发电有限公司#3、4炉低温省煤器改造项目-安装工程分包合同》，约定由凯迪公司承包国电聊城发电有限公司#3、4炉低温省煤器改造项目-安装工程，合同价格约定4#机施工费7850000元，工期约定计划4#机组2018年9月10日停机，工期45天。但在安装工程履行过程中，凯迪公司因施工质量等问题造成工期延误未能如期施工。后因凯迪公司拖欠工人工资停工并最终撤场，未能按照分包合同约定竣工。山源公司不得不另行委托第三方进行后续的施工、整改等，造成了一定的经济损失。分包合同约定凯迪公司应当承担违约责任，包括但不限于赔偿其违约给山源公司造成的损失。鉴于上述事实与约定，山源公司为维护合法权益，特诉至法院，请求依法判决。

本院经审查认为，山源公司与凯迪公司的合同虽约定由甲方住所地法院管辖，但本案系建设工程施工合同纠纷，适用专属管辖规定，涉案工程地点位于山东省聊城市东昌府区（聊管路）国电聊城发电厂内，属于聊城市东昌府区法院管辖，本院对本案无管辖权。

依照《中华人民共和国民事诉讼法》第三十三条、第三十四条，《最高人民法院关于适用的解释》第二十八条、第三十五条规定，裁定如下：

本案移送山东省聊城市东昌府区人民法院处理。

本裁定一经作出立即生效。

审 判 员　　王　卉

二〇二一年十一月八日

法官助理　　朱显瑞

书 记 员　　韩　菁