新乡市飞跃建筑安装有限公司与某某、某某建设工程施工合同纠纷一审民事判决书

（2017）豫0725民初372号*************************************************************************************************************************************************************原告：新乡市飞跃建筑安装有限公司*************************************************************************************************************************************************************法定代表人：***，任董事长*************************************************************************************************************************************************************住所地：新乡市平原示范区祝楼乡新庄村村南（S311路北）*************************************************************************************************************************************************************委托代理人：***、*迎男，河南未来律师事务所律师。*************************************************************************************************************************************************************被告：**，男，1987年1月1日出生，汉族，住原阳县。*************************************************************************************************************************************************************委托代理人：***，男，汉族，1972年9月1日出生，系被告**所在村委推荐的人。*************************************************************************************************************************************************************被告：***，男，1968年5月5日出生，汉族，住原阳县。*************************************************************************************************************************************************************被告：***，男，1955年4月21日出生，汉族，住原阳县。*************************************************************************************************************************************************************原告新乡市飞跃建筑安装有限公司（以下简称飞跃公司）诉被告**、***、***建筑工程施工合同纠纷一案，于2017年1月18日向本院提起诉讼，本院受理后，依法适用普通程序于2018年4月11日公开开庭进行了审理。原告新乡市飞跃建筑安装有限公司委托代理人***，被告**委托代理人***均到庭参加了诉讼。被告***、***经合法传唤，无法定理由未到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。*************************************************************************************************************************************************************原告新乡市飞跃建筑安装有限公司诉称：原告是豫垦时代工程的总承包人，被告***、***是豫垦时代一期一阶段工程劳务分包的劳务分包人，原告于2013年4月15日与***、***就豫垦时代一期一阶段工程的劳务分包签订合同。合同签订后***、***开始施工，具体委托是公认的为被告**。工程于2013年9月4日陆续封顶。原告付给被告劳务款后，被告未支付给工人工资，致使工人上访，原告在监察机关的协调下，待被告支付工人工资100000元，根据劳务合同第十二条1的规定，被告应承担违约金100000元；该建设工程合同在实际施工过程中，工程延期交工，根据合同第二条1的规定被告应承担逾期每日5000元违约金；由于被告工程未完工即撤场致使工程停滞，原告无奈，另找工人完成，原告已支付给被告的劳务费46094元，应由被告支付。*************************************************************************************************************************************************************被告**答辩称：一、被告**不存在违约行为，工人上访跟**无关；二、根据合同相对性原则，原告的劳务分包合同是与被告***、***所签，即便存在违约也是被告***、***违约，与**无关,原告起诉**错误。三、原告与被告***、***签订的劳务分包施工合同以及***、***与**所签订的转让合同，均因违反法律的强制性规定而无效，原告无权依据无效合同要求被告承担违约责任。综上，请求依法驳回原告对被告**的诉讼请求。*************************************************************************************************************************************************************原告新乡市飞跃建筑安装有限公司为支持其诉讼请求，向法庭提交的证据有：1、2013年4月15日签定的劳务分包施工合同，（2014）原民初415号判决书，合同证明原告要求被告承担违约金，判决书证明在原判决中原告提交的证据已经被告质证；第二组平原新区出具的主体框架劳务费支付情况表，2013年9月28日**书写的欠条，证实原告支付**劳务费后，**未将工资支付给工人，造成工人上访，原告垫付工人10万元劳务费的情况；第三组三张收条，证实因被告没有按照合同约定完成工程量，原告又雇佣他人的费用；第四组施工日志证明被告违反合同规定延期的事实，第五组收条四张，证实原告支付的劳务款。*************************************************************************************************************************************************************被告**对原告提交证据的质证意见是:第一组证据真实性无异议，但合同的乙方是***、***与**无关，另外该合同违反法律的强制性规定，属无效合同，判决书未生效，在原审中，法院未调取任何证据，原告说被告在原审中对证据已质证不属实，第二组证据没有出具人签名，形式上不合法，实际也不是**的工人上访，该证据内容不真实，不具有证据的证明力。第三组证据的真实性无法核实，**仅是经手人，是公司欠工人工资，对主体框架表无异议，从表中可以看出原告未支付全部工程款，对三张收条无异议，从收条中看出是飞跃公司支付的跟**无关，第四组工作日志真实性无异议，但是否属于施工工程原告没有证明，原告没有证据证明该施工日志上的工程已经实际进行了。第五组证据，涉及的内容无法证明与本案有关联性。*************************************************************************************************************************************************************被告***、***未到庭参加诉讼，未提交书面答辩意见。*************************************************************************************************************************************************************被告**向法庭提交的证据有：（2016）豫07民终3374号民事判决书一份，证实**与飞跃公司之间不存在合同关系，劳务分包合同为无效合同，飞跃公司无权依照合同主张违约责任，楼外工程完工后，**又在原告的要求下增加了外楼梯的施工内容，不存在撤离工地的事实。*************************************************************************************************************************************************************原告飞跃公司对被告向法庭提交证据的质证意见是：对真实性无异议，对证明目的有异议，被告提交的证据不能证明外楼梯是在主体工程完工后做的，不能证明**没有提前撤离现场。*************************************************************************************************************************************************************被告***、***未到庭，未向法庭提交证据。*************************************************************************************************************************************************************根据证据认证规则，本院对原被告双方提供的证据进行如下分析认定：原告提交的证据1合同书，双方对真实性均无异议，本院认定部分具有证据的证明力；被告提交的证据（2016）豫07民终3374号民事判决书，双方对真实性无异议，本院认定为有效证据，原告提交的其他证据被告均有异议，且与案件无关联性，本院不予认定为有效证据。*************************************************************************************************************************************************************根据证据的分析及庭审的查明，本院认定以下案件事实：原告飞跃公司是豫垦时代工程的总承包人，被告***、***是豫垦时代一期一阶段工程劳务分包的劳务分包人，原告于2013年4月15日与***、***就豫垦时代一期一阶段工程的劳务分包签订合同。合同签订后***、***开始施工。原告与被告***、***签订合同中工期要求：1、总工期：。在此期间乙方应科学安排五座楼穿插交叉施工，确保在2013年6月19日前五座楼主体结构全部封顶。若乙方达不到以上规定的工期要求时，每逾期一日，甲方处罚乙方违约金五千元。原告称：46、47号楼于2013年7月28日主体封顶、68、69号楼于2013年8月10日主体封顶、45号楼于2013年9月4日主体封顶。后原告于2016年12月20日提起诉讼要求被告***、***、**承担逾期费用153906元，因工人上访的违约金100000元及多支出的劳务费46094元。*************************************************************************************************************************************************************本院认为，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担赔偿损失等违约责任。原告新乡市飞跃建筑安装有限公司与被告***、***及被告***、***与被告**之间签订的合同经新乡市中级人民法院（2016）豫07民终3374号生效判决书认定为无效，合同无效后，合同约定的建筑工程施工已经验收，相关的合同条款仍有效，因原告仅要求被告***、***承担逾期费用153906元，该请求未超出关于违约金总额的规定，本院予以支持；原告要求被告***、***、**承担因工人上访违反合同应支付违约金100000元的请求，该条款违反规定且没有证据支持，本院不予支持；原告请求被告***、***、**支付额外工程给付的劳务费46094元，原告无有效证据证实46094元劳务费的支出系**未完工导致原告额外支出的费用，故对该项请求本院依法不予支持。因合同的双方是原告新乡市飞跃建筑安装有限公司与被告***、***，原告要求被告**承担建筑违约责任无法律依据，本院依法不予支持。故依照《中华人民共和国合同法》第五十六条、第一百零七条和《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条之规定，判决如下：*************************************************************************************************************************************************************一、被告***、***于本判决生效后十五日内支付原告新乡市飞跃建筑安装有限公司逾期交工工程违约金153906元；*************************************************************************************************************************************************************二、驳回原告新乡市飞跃建筑安装有限公司的其他诉讼请求。*************************************************************************************************************************************************************本案受理费5800元，被告***、***负担3378元，原告新乡市飞跃建筑安装有限公司负担2422元。*************************************************************************************************************************************************************如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，同时或于递交上诉状之日起七日内预交上诉费，上诉于新乡市中级人民法院。******