**县建设开发有限公司、***等追偿权纠纷民事一审民事判决书

贵州省剑河县人民法院 民 事 判 决 书 （2021）黔2629民初848号 原告：**县建设开发有限公司，住所：贵州省黔东南苗族侗族自治州**县丹江镇羊场坝，统一社会信用代码：9152263421619088781。 法定代表人：金华建，执行董事。 委托诉讼代理人（特别授权）：***，男，侗族，1966年1月17日出生，住贵州省剑河县。 原告：***，男，侗族，1966年1月17日出生，住贵州省剑河县。 原告：***，男，苗族，1969年5月22日出生，苗族，住贵州省剑河县。 被告：***，男，侗族，1971年5月26日出生，住贵州省剑河县。 原告**县建设开发有限公司（以下简称“**公司”）、***、***与被告***追偿权纠纷一案，本院于2021年10月20日立案后，依法适用小额诉讼程序于2021年11月24日公开开庭审理。原告***、***、被告***到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 三原告共同向本院提出诉讼请求：1、行使追偿权，判决被告向原告支付工人工资4万元；2、案件受理费由被告承担。原告挂靠**县建设开发有限公司中标承建“**县城投公司冷库”工程，2018年10月6日原告***、***与被告签订“工程劳务施工合同”，该工程完工后，原被告双方于2020年5月28日结算，原告方应付被告方价款1101427元，扣除被告借支款1066925元，下欠34502元，待工程验收合格后于30日内结清尾款。被告保证结算支付各班组民工工资，若产生经济纠纷与施工单位及发包方无关，不承担连带责任。2020年6月23日被告“凭证”记载：***施工的**县电子商务物流基地及冷库仓储建设项目工程尾款（34602元）于2020年6月23日已结清，之前由项目部***所写的欠条作废。之后，***班组的民工***、***等9人到**县劳动保障监察大队投诉：**县建设开发有限公司建设的**县电子商务物流基地及冷库仓储建设项目施工时，拖欠民工工资共计4万元。2021年2月7日，**县人力资源和社会保障局作出雷人社监令字［2021］第18号“劳动保障监察责令改正指令书”。发现被告违约，并没有完全支付各班组民工工资。为了维护、保障民工权益，原告方只好先行垫付民工工资，于2021年2月10日通过银行转帐支付4万元给9个投诉民工。原告多次催促被告返还4万元民工工资，但被告置之不理，原告只好诉诸法院解决争端。综上所述，本应由被告支付民工工资4万元，但其不守诚信，为了维护、保障民工权益，原告方只好先行垫付民工工资4万元。依据法律规定，原告有追偿权，请求法庭判如诉请。 被告***辩称：1、施工期间，因甲方**物流因项目冷库基础整改导致乙方不能施工达两个月（2019年2月11日——2019年4月15日），造成乙方钢管、扣件、塔吊等费用损失65000元。2、2019年6月28日——2019年12月1日甲方再次停工，造成乙方租金损失15000元和工人搬运费3000元。3、至2019年6月28日止，甲方没有按合同拨付70%给乙方，导致乙方没有钱支付塔吊租金15000元和之后产生的25000元。4、根据施工合同，由于甲方造成整改或停工给乙方造成损失的，均由甲方承担。综上所述，甲方***、***应该赔偿乙方***损失共计108000元。由于以上原因，乙方无法付清工人工资。 经审理查明：2021年2月7日，**县人力资源和社会保障局作出雷人社监令字［2021］第18号《劳动保障监察责令改正指令书》，认为原告**公司在建设**县电子物流基地及冷库仓储建设项目时，存在拖欠9名工人工资4万元的行为，责令原告**公司改正。2021年2月10日，原告**公司通过银行转帐支付4万元给9名工人。该9名工人系被告***雇请。 另查明，2018年10月6日，原告***、***作为甲方，与乙方被告***签订了《工程劳务施工合同》，合同约定：工程名称为**县城投公司冷库，工程地点为**县工业园区。2020年6月23日，经被告***签字按手印认可的《凭证》载明：“***施工的**县电子商务物流基地及冷库仓储建设项目工程款于2020年6月23日已结清，之前由项目部***所写的欠条当时作废。备注：尾款叁万肆仟伍佰零贰元整（34502元）。” 以上事实有原告提交的《劳动保障监察责令改正指令书》、《工程劳务施工合同》、凭证、网上银行电子回单等证据及原、被告笔录在卷佐证。 本院认为，被告***在**县电子商务物流基地及冷库仓储建设项目中拖欠9名工人工资4万元，原告**公司通过银行转帐支付该工人工资，应认定为由原告**公司垫付，原告**公司对被告***行使追偿权，本院予以支持。原告***、***称该4万元实际上由他们二人垫付，但未提供证据证明，二原告直接向被告行使追偿权的诉讼请求，本院不予支持。被告***辩称原告***、***给其造成了经济损失，但没有提供证据证明，也不属于本案的审理范围，故对被告的主张不予支持。综上所述，为保护当事人的合法权益，依照《中华人民共和国民法典》第五百二十四条第一款、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百六十二条的规定，判决如下： 一、被告***于本判决生效之日起10日内支付原告**县建设开发有限公司为其垫付款40000元。 二、驳回原告***、***的诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费800元，减半收取400元（原告***已交），由被告***负担。 本判决为终审判决。 审 判 员　*** 二〇二一年十一月三十日 法官助理　*** 书 记 员　***