山东万豪装饰工程有限公司、***建设工程施工合同纠纷民事一审民事裁定书

山东省青岛市市北区人民法院 民 事 裁 定 书 （2022）鲁0203民初2437号 原告：山东万豪装饰工程有限公司，住所地日照市东港区烟台路国际金融中心2号楼25层，统一社会信用代码：913711007774。 法定代表人：**，总经理。 委托诉讼代理人：***，山东海洋律师事务所律师。 委托诉讼代理人：***，山东海洋律师事务所（实习）律师。 被告：***，男，1971年9月1日出生，汉族，住山东省莒县。 原告山东万豪装饰工程有限公司与被告***建设工程施工合同纠纷一案，本院于2022年3月9日立案后，依法进行了审理。 山东万豪装饰工程有限公司向本院提出诉讼请求：1.请求法院依法判决被告返还原告人工费80536元；2.请求法院依法判决被告支付原告违约金20000元；3.请求法院依法判决被告赔偿原告损失263915元；4.本案诉讼费用由被告承担。事实与理由：原告与被告于2015年6月签订建设工程施工合同，被告从原告处分包了青岛民建商业幕墙石材干挂工程，合同中就合同单价、施工工期、双方义务、结算方式、质量验收、违约责任等方面做了约定。被告进入工地施工后，进度严重滞后，经原告多次催促，被告直接撤掉其全部工地施工人员。被告的突然撤场行为造成施工项目被迫停工，原告多次联系被告继续履行合同约定的施工责任未果。为追赶工程进度，原告紧急安排另外两个施工班组承接被告合同中未施工的部分，造成原告支出的人工费用骤增，比预算多支出263951元。被告未经原告允许中途退场，已属违约，根据合同11.10、14.1条约定，被告应返还原告已经支付的人工费80536元，支付I约金20000元并承担因违约给原告造成的损失263951元。原告多次要求被告承担上述违约责任均遭到被告拒绝，为维护原告合法权益，特诉至法院，请求法院依法判决。 本院经审查认为，原告起诉应当有明确的被告。原告提供的被告***的身份证号码与“***”不匹配，因此原告起诉的被告不明确，依法应予驳回。 依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十二条第二项、第一百五十七条第一款第三项，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第二百零八条第三款规定，裁定如下： 驳回山东万豪装饰工程有限公司的起诉。 案件受理费免于收取。 如不服本裁定，可在裁定书送达之日起十日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山东省青岛市中级人民法院。 审判员　　*** 二〇二二年三月十八日 书记员　　***