河南某某文化艺术有限公司与某某科技股份有限公司承揽合同纠纷一审民事判决书

北京市怀柔区人民法院 民 事 判 决 书 （2023）京0116民初262号 原告：河南**文化艺术有限公司，住所地河南省郑州市金水区农科路38号金城国际广场5号楼1**2101号。 法定代表人：***，董事长。 委托诉讼代理人：***，河南国银律师事务所律师。 被告：***科技股份有限公司，住所地北京市怀柔区雁栖工业开发区。 法定代表人：***，董事长。 委托诉讼代理人：***，男，该公司员工。 原告河南**文化艺术有限公司（以下简称**公司）与被告***科技股份有限公司（以下简称***公司）承揽合同纠纷一案，本院于2023年1月9日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告**公司的委托诉讼代理人***，被告***公司的委托诉讼代理人***到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 **公司向本院提出诉讼请求：1.请求判令***公司向**公司支付合同款60万元及违约金（违约金以36万元为基数，按日0.1%的标准自2022年2月23日计算至实际支付完毕之日；另以20.4万元为基数，按日0.1%的标准自2022年4月23日计算至实际支付完毕之日），至起诉之日，违约金共为140214元；2.本案律师费、诉讼费用由***公司负担。事实与理由：2022年1月4日，**公司、***公司签订《***布展工程多媒体展项合同书》，约定***公司委托**公司对其位于北京市怀柔区雁栖大街×号文化展厅提供投影机、液晶电视等多媒体设备的采购、安装、内容制作等服务，合同总价款120万元，***公司应于合同签订之日支付50%合同款，于展项硬件设备进场后支付30%合同款，于安装调试完成并经验收后支付17%合同款，于一年后支付3%合同款，否则应按日0.1%的标准支付违约金。但***公司于2022年2月9日才支付首笔合同款，后**公司仍按照约定义务；**公司2022年2月22日设备进场至2022年4月22日通过***公司验收，乃至起诉之日，***公司未再支付任何费用，已构成严重违约。现**公司经营困难，为维护自身合法权益，***《民法典》等相关规定，诉至贵院，***判决。审理过程中，**公司将诉讼请求变更为：1.请求判令***公司向**公司支付合同款60万元；2.本案诉讼费用由***公司负担。 被告***公司辩称：**公司未取得验收合格证明，付款条件未成就，未达到合同约定的条件，达不到支付尾款的条件。 审理过程中，**公司提交证据如下，证据一：《***布展工程多媒体展项合同书》、合同书附件表一份。证明2022年1月4日，**公司、***公司签订了《***布展工程多媒体展项合同书》，约定***公司委托**公司对其位于北京市怀柔区雁西大街×号文化展厅提供投影机、液晶电视等多媒体设备的采购、安装等服务，合同总价款120万元，***公司应于合同签订之日支付50%合同款，于展项硬件设备进场后支付30%合同款，于安装调试完成并经验收后支付17%合同款，于一年后支付3%合同款，否则应按日0.1%的标准支付违约金。同时，合同主文及附件对合同货物清单、价格以及各部分设备的详细情况进行了明确。其中合同大部分款项属于购买设备的支出，施工费占比较小。 证据二：中国工商银行网上银行电子回单一份、河南增值税专用发票两份。证明**公司、***公司于2022年1月4日签订合同后，***公司于2022年2月9日才支付首笔合同款60万元，**公司于2022年2月10日向***公司开具了两份河南增值税专用发票，发票票面金额共计120万元。 证据三：河南**文化艺术有限公司整改项目会议纪要一份，证明**公司对合同约定范围内的设备安装施工完毕后，***公司提出了一些整改意见，虽存在很多不合理，但**公司指派相关人员到场处理后，于2022年4月22日整改完工，***公司项目负责人***、**在该整改项目会议纪要处签字确认。同时，***公司拖欠合同款的主要原因是由于***公司单方认为**公司承诺了增加独立网络宽带未履行，需要从**公司余下工程款中扣除，并非存在施工质量问题，且***公司并没有**公司曾承诺增加独立网络宽带义务的证据。 证据四：**公司项目负责人李新功与项目员工***微信聊天记录一份证明合同约定的投影机等硬件设备于2022年2月22日到场的事实。 证据五：**公司***与***公司***微信聊天记录一份。证明1.合同签订后，经**公司多次催促的情况下，***公司才于2022年2月9日支付50%的合同款，已经构成违约，属于不诚信行为；2.由于***公司一直未在硬件设备到场后支付30%的合同款（第二次付款），2022年3月24日，**公司现场经理***向***公司项目负责人***催款时，***公司项目负责人***表示：“这两天他们（案外人承接）那个玻璃换上调试好了，剩下一半儿，该多少我就一次性付给你们”，说明并不存在***公司所说的**公司承诺独立网络宽带的增项问题，也不存在施工质量不合格的问题。3.2022年4月28日，**公司施工完毕且验收完成后，**公司现场经理***再次向***公司项目负责人***催款时，***公司项目负责人***以最近没去工地推托，后期**公司经理***向***催款时，***直接以不再负责推托。一直未提及所谓的增项和施工质量问题。故**公司施工不存在任何问题。 对此，***公司的意见是证据一真实性认可，但认为与事实不符。证据二真实性认可。证据三真实性无异议，但是证明目的不认可。4月22日整改完工是**公司的人写的，签完字之后才写的，整改会议纪要不等于验收，无法成就付款条件。会议纪要是整改过程中形成的文件，只能证明在验收前的整改。证据四对聊天记录的真实性无异议，设备是否送达***公司和送达时间无法确认。证据五真实性无异议，但对事实有异议。催促款项的事实我方认可，但是看不出来付款条件已经成就，***是签合同时和**公司协商的人员，***没有承诺付款。 ***公司提交微信聊天记录5张及现场照片一组，证明***公司于2022年4月30日和**公司的李新功说来现场，李新功也同意来了，所有人都到场后**公司的人没来，后***公司就找第三方公司进行整改。照片证明施工现场杂乱无序。**公司认为五张聊天记录不全面，且聊天内容大部分是关于弱电、独立网络的，独立网络不属于合同内容，所以**公司没有到场。***公司没有通知**公司进行验收，***公司5月份之后就投入使用。对于照片的意见是**公司在施工过程中的照片，没有拍摄时间，不能显示是2022年4月22日之后的照片。 本院经审理认定事实如下： 2022年1月4日，**公司、***公司签订了《***布展工程多媒体展项合同书》，约定委托方（甲方）***公司委托承制方（乙方）**公司对其位于北京市怀柔区雁栖大街×号文化展厅提供投影机、液晶电视等多媒体设备的采购、安装等服务，项目交付时间：自签订合同之日起，多媒体硬件设备及多媒体调试完限定工期30日，即2022年2月4日完成。5.合同价款及付款方式：5.1合同总额优惠后合计人民币壹佰贰拾万元整，￥1200000.00元，其中不含税金额￥1061946.90元。5.2付款方式：转账支付。5.2.1合同生效之日起甲方向乙方支付合同总价款50%，即￥600000.00元陆拾万元整；展项硬件设备进场后，甲方支付乙方合同总价款的30%，即￥360000.00元叁拾陆万元整，乙方展项安装调试完成并经过甲方验收后向乙方支付合同总价款的17%，即￥204000元贰拾万肆任元整，一次性支付，留3%，叁万陆仟元整，￥36000.00元作为质保金一年后支付。5.2.2设备硬件费提供13%增值税专用发票，人工费按照相应税率开具增值税普通发票。该合同还约定了甲乙双方的责任、质量保证及售后服务、争议解决办法等条款。 原告提交河南**文化艺术有限公司整改项目，载明甲方对于整改的要求：1.整改期限：要求4月15日前完成（手写部分载明4.22日整改完工）。2.对于乙方前期承诺的增加独立网络宽带（Internet进线），乙方未履行。如甲方在后期工程中需要追加，需要在乙方余下的工程款中扣除。3.对于乙方未完成的工程任务，如后期甲方需要追加款项，需要在乙方余下的工程款中扣除。 合同签订后，***公司于2022年2月9日支付首笔合同款60万元，**公司于2022年2月10日向***公司开具了两份河南增值税专用发票，发票票面金额共计120万元。 审理过程中，***公司表示涉案设备系于**公司协商到场无果后，在第三方整改后于2022年6月初投入使用的。***公司同意支付36万，但是认为违约金过高，由于付款条件未成就，最后20%的尾款不同意支付。整改费用一项***公司另行解决。 本院认为，**公司、***公司于2022年1月4日签订的《***布展工程多媒体展项合同书》系双方真实意思表示，不违反法律法规的强制性规定，应为合法有效。**公司与***公司之间成立承揽合同关系，双方均应按照合同约定履行各自义务。**公司主张工程完工后，***公司只支付首笔50%的工程款，再未支付其他款项。**公司按照合同约定履行了义务后，***公司即应承按照合同约定履行给付合同价款的义务，***公司主张**公司未取得验收合格证明，17%尾款的付款条件未成就，达不到支付尾款的条件，但认可经第三方整改后，涉案设备已于2022年6月投入使用。第三方整改费用一节，***公司表示另行解决，对此本院不持异议。质保金一项，***公司认可涉案项目投入使用的时间为2022年6月初，现质保期未过，原告方亦未提供质保期已经过的证据，故质保金36000元，本院不予支持，双方可待质保期经过后另行解决。合同未支付费用600000元中除质保金外的其他部分，因项目已投入使用，本院予以支持。综上所述，依照《中华人民共和国民法典》第四百六十五条、第五百零九条之规定，判决如下： 一、***科技股份有限公司于本判决生效之日起十日内给付河南**文化艺术有限公司合同款564000元； 二、驳回河南**文化艺术有限公司的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费4900元，由河南**文化艺术有限公司负担180元（已交纳），由***科技股份有限公司负担4720元（于本判决生效后七日内交纳）。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于北京市第三中级人民法院。 审 判 员　*** 二〇二三年二月二十一日 法官助理　徐　薇 书 记 员　周　丽