焦作市宏舟地质工程有限公司、洛阳郑兴宿煤煤业有限公司建设工程施工合同纠纷民事一审民事判决书

河南省洛阳市洛龙区人民法院

民 事 判 决 书

（2021）豫0311民初9055号

原告：焦作市宏舟地质工程有限公司，住所地焦作市太行中路3号，统一社会信用代码:91410802764889858C。

法定代表人：任小建，任该公司经理。

委托诉讼代理人：雷会云，河南广文律师事务所律师。特别授权代理。

委托诉讼代理人：李浩，河南大进律师事务所律师。一般授权代理。

被告：洛阳郑兴宿煤煤业有限公司，住所地洛阳市伊洛工业园李村镇上庄村顾龙公路北侧12号楼6层，统一社会信用代码91410300571006844Q。

法定代表人：陈韶鹏。

原告焦作市宏舟地质工程有限公司（以下简称宏舟公司）诉被告洛阳郑兴宿煤煤业有限公司（以下简称郑兴公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院受理后，由审判员贾潇潇依法适用普通程序独任公开开庭进行审理，原告宏舟公司法定代表人任小建及委托诉讼代理人雷会云、李浩，被告郑兴公司法定代表人陈韶鹏均到庭参加诉讼，本案现已审理终结。

原告诉称：1、依法判令被告返还原告在施工现场的设备，价值45万元(详见明细表)；2、本案的一切诉讼费用均由被告承担。事实与理由:2019年3月14日，为保证矿井下工作的顺利进行，被告洛阳郑兴宿煤煤业有限公司委托原告在矿井工作面开采前对水害加以治理，并签订了《洛阳郑兴宿煤煤业有限公司工作面帷幕截流注浆工程合同》，合同中对工程量、双方责任、工期、工程费用、付款方式、工程验收等进行了约定。2020年3月10日，原告与被告签订《洛阳郑兴宿煤煤业有限公司2103工作面帷幕截流注浆工程合同》，合同约定了施工范围、付款方式等内容。2020年3月30日，双方机矿并实施治水工程签害《还款协议》、确认截至2020年3月10日被告洛阳郑兴宿煤煤业有限公司欠原告工程款5166774元。2020年12月19日，原告与被告以及刘建昌三方签署《还款补充协议》。确认截至2020年8月1日被告洛阳郑兴宿煤煤业有限公司欠付原告工程款5322400元，协议明确约定了还款方式。然而，由于被告的原因，现原告已无法继续施工，为维护自己的合法权益，原告特向贵院提起诉讼，望判如所请。

被告辩称：李村镇郑兴宿煤煤矿工地现处于停工状态，原被告双方工程款出现纠纷，现正在诉讼过程中，不同意原告解除合同的诉讼请求。陈浩、李向远二人虽在我公司工作，但其二人大概在5月份已离职，原告要求返还的设备清单是否准确存疑，设备价值45万没有依据。我方与原告所签订合同中约定的工程量原告还没有完成，原告所述的机器设备在之后合同履行当中是必需的，且已履行合同里有出现过质量问题，结算手续也未办结。同时，原告方也持有我们的设备未返还。

本院经审理查明：2020年3月10日，原告宏舟公司与被告郑兴公司签订《2103工作面帷幕截流注浆工程合同》，合同约定了施工范围、付款方式等内容。2021年5月，被告进入停工状态，原告拉走部分机器设备，剩余部分设备仍留在施工现场。因原被告意见分歧较大，致本院调解未达成。

另查明，我院作出的（2021）豫0311民初6221号民事判决书中第五项判决双方于2020年3月10日签订的《2103工作面帷幕截流注浆工程合同》于2021年9月10日解除，双方未就该判项提出上诉，该判项现已发生法律效力。

本院认为，原告依法对其名下动产享有物权，且被告因客观原因停工，双方均认可原告将部分施工设备撤场的事实。被告辩称原告持有被告所有设备未予归还，且原、被告尚未决算，有继续履行合同的可能，因涉案合同已经由人民法院判决解除，被告应将位于其矿场内属于原告的设备予以返还。被告对于原告提供的遗留在施工矿场内设备的清单存疑，但无其他相反证据且庭审中原、被告均认可现场不存在第三方所有的设备，仅有低压配电柜、自耦减压起动箱115KW有重合，低压配电柜原告已明确其所有的型号，本院予以认可，自耦减压起动箱115KW因原告未明确相关型号，本院不予认可，原告提供的设备清单其余设备有相关型号、发票予以佐证，故本院对于原告所提交的设备清单中除自耦减压起动箱115KW以外的设备予以认可，被告应按本判决所附清单上载明的机器设备返还给原告。因双方关于解除合同已在另案中作出处理，故原告在庭审中撤回解除合同的诉讼请求，本院予以准许。综上，依据《中华人民共和国民法典》第四百五十八条、第四百六十条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条之规定，判决如下：

一、被告洛阳郑兴宿煤煤业有限公司于本判决生效之日起十日内返还判决附表中载明的原告焦作市宏舟地质工程有限公司的机械设备（详见附表清单）

二、驳回原告焦作市宏舟地质工程有限公司其他诉讼请求。

本案诉讼费8050元，保全费2770元，由被告洛阳郑兴宿煤煤业有限公司承担。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于河南省洛阳市中级人民法院。

审判员　　贾潇潇

二〇二二年四月十九日

书记员　　董晓燕

附设备清单：

1.NBB-390/15泥浆泵5台（带45KW电机）；

2.NBB-850/6射流泵1台（带90KW电机）；

3.摆线针轮减速机3套（带11KW电机）；

4.100SL-MA砂浆泵（22KW）1台；

5.Y180L-4电机（22KW）2台；

6.135KW自耦减压起动箱1台；

7.XL-21低压配电柜（动力柜）1台；

8.除砂机一套（带电机及减速机）；

9.震动电机3个，11KW减速机4个；

10.电焊机1台；

11.格力空调7台；

12.5KW和10KW潜水泵各1台；

13.25KW污水泵1台；

14.90平方铜电缆3米、6米、9米、16米、30米各一根，50平方铜电缆10米一根，25平方铜电缆55米三根，6平方铜电缆20米一根，4平方铜电缆170米三根，2.5平方铜电缆四根共长60米，照明灯5个；

15.开关柜1台（带25平方铜电缆12米）；

16.吸水管8根共35米，108套管4根共32米，35MPA高压管4根共30米，工具箱1台；

17.小电箱2个，电油汀3台，大绳1根50米，安全帽25顶；

18.小工具：48管钳5把，24管钳2把，电锤一套，铁锨5把，大锤2把，扳手及梅花扳10把。