***、衡阳红牛装饰有限公司装饰装修合同纠纷民事一审民事判决书

湖南省衡阳市雁峰区人民法院

民 事 判 决 书

（2022）湘0406民初1145号

原告：***，男，1975年8月6日出生，汉族，湖南省衡阳市人，住湖南省衡阳市蒸湘区。

委托诉讼代理人：杜彤彤，女，1979年12月7日出生，汉族，系原告妻子，住湖南省衡阳市石鼓区。

被告：衡阳红牛装饰有限公司，住所地衡阳市高新区解放大道1号安麒广场雁城世家302室。

法定代表人：周克勤。

原告***与被告衡阳红牛装饰有限公司（以下简称红牛公司）装饰装修合同纠纷一案，本院于2022年5月7日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告***及其委托代理人杜彤彤到庭参加诉讼，被告红牛公司经本院传票传唤无正当理由拒不到庭，依法缺席审理。本案现已审理终结。

原告***向本院提出诉讼请求：1.请求判令被告支付原告未完成工程款78750元；2.本案诉讼费由被告承担。2022年5月18日，原告***向本院申请增加诉讼请求：请求解除原告***与被告红牛公司于2022年2月19日签订的《室内装修装饰工程施工合同》。

被告红牛公司未到庭，未向本院递交答辩意见或证据。

本院经审理认定事实如下：2020年4月26日，***与红牛公司签订《装修设计合同》，约定***将其位于××城××室住房（户型：3/2/1/2，面积115平方米）做整体规划设计；设计时间为10个工作日，即从2020年4月27日至2020年5月27日；暂收设计定金5000元。合同签订后，***于2020年4月27日向红牛公司支付定金5000元。红牛公司出具设计方案后，于2022年2月19日与***签订《装饰装修工程施工合同》，合同约定由红牛公司承包***的住宅××城××栋××室房屋室内装修，工程承包方式为红牛公司包工、部分包料，***提供部分材料；工程期限为90天，2022年2月26日至2022年5月26日；工程造价为131800元；工程款支付方式为：工程款分四次进行支付，第一次为签订施工合同支付40%，即52720元；第二次为水电验收支付35%，即46130元；第三次为木工、泥工验收支付22%，即28996元；第四次为竣工验收支付3%，按实结算。其中合同中备注：1、赠送环保检测一次；……5、合同价121800元；6、赠送油烟机、燃气灶、热水器、洗衣机、冰箱、电视机、两台五合一浴霸、凉霸、304洗菜盆及水龙头配件壹套；7、包括餐厅沙发、茶几、电视柜、餐桌、餐椅；8、赠送全房窗帘（单层）、全房灯具、全房卧室单圈石膏线条；9、定金抵工程款。上述合同签订后，***于2022年2月19日支付第一次装修款47720元，于2022年3月10日支付第二次装修款46130元，后续未再支付款项。

合同签订后，红牛公司按约入场装修。根据《工地服务人员签到表》显示，涉案装修工程于2022年3月19日水电验收完成，于2022年4月24日停工。停工后红牛公司向各消费者、员工、合作伙伴发布《告知书》，称因受疫情影响，公司经营困难，即日起，公司关闭所有门店，终止营业。各位业主、合作伙伴、员工等可以通过合理的法律（起诉）程序进行债权处置。

2022年5月6日，***与微信昵称为“风平浪尽134××××****”，备注为“胡经理”的红牛公司工作人员进行微信聊天，聊天记录显示双方于当日对涉案房屋的装修款进行了结算。微信号备注为“胡经理”的红牛公司工作人员通过微信告知***涉案房屋装修各项费用分别为“水电材料5800元，防水材料加人工工资2800元，水电工资3000元，泥工打脚线休闲阳台和卧室扫平900元，打墙下垃圾1900元，砌墙粉墙1500元，水泥河沙4200元”，***通过微信回复称收到。

本院认为，***与具备建筑装饰装修资质的红牛公司签订装饰装修工程施工合同，合同内容系双方当事人真实意思表示、不违反法律规定，合同成立且有效。依法成立的合同，自成立时生效，合同双方均应当按照约定全面履行自己的义务。***按照案涉施工合同的约定按时支付工程款，红牛公司未按约完工，且已停止营业，构成违约。《中华人民共和国民法典》第五百六十三条规定，在履行期间届满前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务，当事人可以解除合同。据此，***主张解除与红牛公司签订的《装饰装修工程施工合同》合法有据，本院予以支持。根据《中华人民共和国民法典》第五百六十六条规定，合同解除后，尚未履行的终止履行，合同因违约解除的，解除权人可以请求违约方承担违约责任。据此，本院对***要求红牛公司退还未履行部分的工程款的诉讼请求予以支持。根据***提交的聊天记录截图显示涉案装修工程共计花费装修费20100元，***向红牛公司共计支付装修费98850元，故对***诉请红牛公司退还装修费78750元，于法有据，本院予以支持。

综上，根据《中华人民共和国民法典》第四百九十条、第五百零二条、第五百零九条、第五百六十三条第一款第（二）项、第五百六十六条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十七条之规定，判决如下：

一、解除原告***与被告衡阳红牛装饰有限公司于2022年2月19日签订的《装饰装修工程施工合同》；

二、被告衡阳红牛装饰有限公司于本判决生效之日起十日内退还原告***工程款78750元。

如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

案件受理费1688元，减半收取884元，由被告衡阳红牛装饰有限公司负担。

如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖南省衡阳市中级人民法院。

审　判　员　　李小兵

二〇二二年六月二日

法官　助理　　张存金

代理书记员　　李　晨

校对人：李晨

附：本案适用的法律条文

《中华人民共和国民法典》

第四百九十条当事人采用合同书形式订立合同的，自当事人均签名、盖章或者按指印时合同成立。在签名、盖章或者按指印之前，当事人一方已经履行主要义务，对方接受时，该合同成立。

法律、行政法规规定或者当事人约定合同应当采用书面形式订立，当事人未采用书面形式但是一方已经履行主要义务，对方接受时，该合同成立。

第五百零二条依法成立的合同，自成立时生效，但是法律另有规定或者当事人另有约定的除外。

依照法律、行政法规的规定，合同应当办理批准等手续的，依照其规定。未办理批准等手续影响合同生效的，不影响合同中履行报批等义务条款以及相关条款的效力。应当办理申请批准等手续的当事人未履行义务的，对方可以请求其承担违反该义务的责任。

依照法律、行政法规的规定，合同的变更、转让、解除等情形应当办理批准等手续的，适用前款规定。

第五百零九条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。

当事人应当遵循诚信原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。

当事人在履行合同过程中，应当避免浪费资源、污染环境和破坏生态。

第五百六十三条第一款第（二）项有下列情形之一的，当事人可以解除合同：

（二）在履行期限届满前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；

《中华人民共和国民事诉讼法》

第一百四十七条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。