***、***等劳务合同纠纷民事一审民事判决书

贵州省毕节市七星关区人民法院 民 事 判 决 书 （2022）黔0502民初1769号 原告：***，男，汉族，1976年2月23日出生，住贵州省毕节市。 被告：***，男，汉族，1972年1月30日出生，住四川省泸县。 被告：***，男，汉族，1988年1月20日出生，住四川省泸州市江阳区。 被告：毕节市筑城建设工程有限公司，统一社会信用代码：91520502337336466H，住所地：贵州省毕节市七星关区德溪街道百里**路理想2019二栋5号门面。 法定代表人：**，系该公司执行董事。 委托诉讼代理人：***（特别授权代理），系贵州四立律师事务所律师，执业证号：××。 委托诉讼代理人：**（一般授权代理），系贵州四立律师事务所实习律师，实习证号：××。 原告***诉被告***、***、毕节市筑城建设工程有限公司劳务合同纠纷一案，本院于2022年2月8日立案后，依法适用小额诉讼程序，公开开庭进行审理。原告***、被告毕节市筑城建设工程有限公司委托诉讼代理人***、**到庭参加诉讼。被告***、***经本院合法传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。 原告***向本院提出诉讼请求：1、判令被告毕节市筑城建设工程有限公司、被告***、被告***支付尚欠原告971元工资，大写人民币：玖佰柒拾壹圆；2、诉讼费由被告承担。事实及理由：2021年3月1日起，原告由被告***组织来到毕节市七星关区三板桥街道***大型农贸市场安置房A1A2栋做钢筋工作，于2021年6月30日因业主方不能正常拨付民工工资导致停工，一直得不到解决，共产生工资人民币971元，期间未支付民工工资，尚欠工资971元，两月多来原告多次向有关部门申请调解，均无结果，为了保护原告的合法权益提起上诉，望法院依法处理原告的诉讼请求。 被告毕节市筑城建设工程有限公司答辩称，原告与被告毕节市筑城建设工程有限公司（下称筑城公司）无劳务合同关系，其请求被告筑城公司支付其劳务费用无事实及法律依据，依法应予驳回，理由如下：一、被告筑城公司于2020年4月作为承包方承包毕节市**房地产开发有限公司（下称**公司）的毕节市七星关区***安置房工程，后被告筑城建设公司将该工程的A1A2栋劳务工程分包给贵州佳诚鑫建筑劳务有限公司（下称佳诚鑫劳务公司）具体施工，2020年11月11日，**公司向被告筑城公司发送《原建设工程施工合同解除函》，欲解除双方的建设工程施工合同，因**公司尚欠被告筑城公司工程款，于2020年11月19日筑城公司回复**公司，若**公司于2020年春节前将所有款项付清剩余款项，双方建设工程施工合同解除，后于2021年1月份，**公司付清尚欠被告筑城公司的尾款，至此，被告筑城公司与**公司建设工程施工合同解除。据此，被告筑城公司与涉案工程无任何关系，原告主张被告筑城公司向其支付劳务费用，并无事实及法律依据。二、2021年1月及2月份，因佳诚鑫劳务公司欠付农民工工资，但其账户不能过账，故委托被告筑城建设公司支付农民工工资，后被告筑城公司***鑫劳务公司支付农民工工资合计140万元。由此可见，若原告为涉案工程劳务人员，其劳务关系也是与佳诚劳务公司或者***、***所建立，与被告筑城公司无任何法律关系，其主张被告筑城公司向其支付劳务费用，并无事实及法律依据。综上所述，原告与被告筑城公司之间无劳务合同关系，根据《中华人民共和国民法典》第四百六十五条“合同的相对性”之规定，被告筑城建设公司并不是原告的劳务合同相对方，对其不承担任何法律上的权利与义务，原告主张被告筑城公司向其支付劳务费用无事实及法律依据，对被告筑城公司的诉请依法应予全部驳回。 被告***、***未到庭参加诉讼，视为其放弃答辩、举证、质证、法庭辩论的权利。 根据各方当事人的陈述和提供的证据，本院经审理认定事实如下：***为被告***聘请的钢筋班组管理人员。原告***是***组织做钢筋工作的民工。2021年8月27日，被告***向原告出具《欠条》，《欠条》载明：“本人***（签名捺印），身份证号：510521197201××××，今欠***，身份证号：522401197602××××，在***农贸市场安置项目做工工资971元（大写）玖佰柒拾壹圆整。双方一致同意，本欠条具有强制执行效力，特立此据。2021年8月27日。”欠条出具后，被告***未向原告支付劳务工资，故原告遂以前述诉讼请求诉至本院。 本院认为，当事人应当遵循诚实信用原则，行使权利，履行义务。本案中，对被告***欠付原告***的劳务工资971元，被告***以向原告出具欠条的形式进行了确认。因双方未约定该笔劳务工资的支付时间，依照《中华人民共和国民法典》第五百一十一条：“当事人就有关合同内容约定不明确，依据前条规定仍不能确定的，适用下列规定：……（四）履行期限不明确的，债务人可以随时履行，债权人也可以随时请求履行，但是应当给对方必要的准备时间。”及第五百七十九条：“当事人一方未支付价款、报酬、租金、利息，或者不履行其他金钱债务的，对方可以请求其支付。”之规定，原告可以随时要求被告履行付款义务。故原告诉请被告***支付劳务工资971元，于法有据，本院予以支持。 原告主张该笔劳务工资由被告***及毕节市筑城建设工程有限公司与被告***共同支付，因***系***聘用的管理人员，其在该工程中履行的是职务行为，对原告的劳务工资不承担支付责任。被告毕节市筑城建设工程有限公司与原告未签订或达成协议，双方未形成法律意义上的劳务合同关系，根据合同相对性，被告毕节市筑城建设工程有限公司没有义务向原告支付劳务费，因此，原告诉请被告***及毕节市筑城建设工程有限公司对涉案劳务工资承担支付责任，无事实和法律依据，本院不予支持。 被告***、***未到庭参加诉讼，法律后果由其承担。 综上所述，依照《中华人民共和国民法典》第四百六十五条、第四百六十九条、第五百零九条、第五百一十一条、第五百七十九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条、第一百四十七条，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条之规定，判决如下： 一、被告***于本判决发生法律效力之日起十日内支付原告***劳务工资971元； 二、驳回原告***的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费25元（已减半收取），由被告***负担。 本判决为终审判决。 审判员　吴　誉 二〇二二年三月三十日 书记员　***