新乡市群鑫房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷再审审查与审判监督民事裁定书

河南省高级人民法院

民 事 裁 定 书

（2018）豫民申266号

再审申请人（一审被告、反诉原告，二审被上诉人）：新乡市群鑫房地产开发有限公司，住所地：河南省辉县市南环路西段东方星园小区。

法定代表人：王贵星，该公司总经理。

委托诉讼代理人：周飞，该公司法律顾问。

被申请人（一审原告、反诉被告，二审上诉人）：河南华水岩土工程有限公司，住所地：河南省郑州市金水区南阳路101号8层77号。

再审申请人新乡市群鑫房地产开发有限公司（以下简称群鑫公司）因与被申请人河南华水岩土工程有限公司（以下简称华水公司）建设工程施工合同纠纷一案，不服新乡市中级人民法院（2017）豫07民终1029号民事判决，向本院申请再审。本院依法组成合议庭进行了审查，现已审查终结。

群鑫公司申请再审称，（一）二审判决认定华水公司补桩时间不应计入延误工期时间错误。由于华水公司的过错行为直接导致单桩竖向抗压承载力特征值极差，单桩承载力不满足设计要求，故其补桩行为所产生的时间应为其施工时间，按照双方合同约定，延误工期时间为125天，每天按2000元计算，华水公司应支付群鑫公司违约金250000元。（二）二审判决超出华水公司的诉讼请求范围。华水公司一审诉讼请求仅为要求群鑫公司支付其工程款，未主张要求停工损失，二审判决群鑫公司赔偿华水公司每天2000元的机器设备停工损失共计80000元错误。依据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百条第（一）、（二）、（六）、（十一）项规定，请求对本案依法再审。

本院经审查认为，关于二审判决是否超出诉讼请求的问题。华水公司一审诉讼请求为：“一、判令群鑫公司立即支付工程款447126.1元及逾期利息损失（从2015年9月12日起至工程款付清之日止按照中国人民银行同期贷款利息支付）；二、群鑫公司承担本案的诉讼费用。”，二审判决群鑫公司按照每天2000元支付华水公司设备停滞期间的停工损失80000元超出一审原告华水公司的诉讼请求。群鑫公司的再审申请符合《中华人民共和国民事诉讼法》第二百条第（六）项规定的情形。

依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百零四条，《最高人民法院关于适用的解释》第三百九十五条第一款规定，裁定如下：

一、指令新乡市中级人民法院再审本案；

二、再审期间，中止原判决的执行。

审 判 长　姚世宏

审 判 员　李慧娟

审 判 员　于跃辉

二〇一九年三月二十九日

法官助理　戚寒箫

书 记 员　李　达