天津市京安消防防盗工程有限公司、天津***生物石油化工有限公司建设工程施工合同纠纷民事一审民事判决书

天津市滨海新区人民法院 民 事 判 决 书 （2022）津0116民初10665号 原告：天津市京安消防防盗工程有限公司，住所地天津市华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地F座1门201室。 法定代表人：**，经理。 委托诉讼代理人：***，男，该公司职员。 委托诉讼代理人：王奕，天津亿杰汇律师事务所律师。 被告：天津***生物石油化工有限公司，住所地天津市滨海新区大港石化产业区内。 法定代表人：***，董事长。 原告天津市京安消防防盗工程有限公司（以下简称京安公司）与被告天津***生物石油化工有限公司（以下简称***公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2022年4月26日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告京安公司的委托诉讼代理人***、王奕到庭参加诉讼，被告***公司经本院公告送达开庭传票，未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 京安公司向本院提出诉讼请求：1.判令解除京安公司与***公司签订的《天津***生物石油化工有限公司120万吨/年高档溶剂油项目一期工程钢结构防火修复工程施工协议》；2.判令***公司向京安公司支付工程款715000元；3.诉讼费由***公司负担。事实和理由：2015年11月15日，京安公司与***公司签订的《天津***生物石油化工有限公司120万吨/年高档溶剂油项目一期工程钢结构防火修复工程施工协议》，约定由京安公司承包***公司钢结构防火修复工程，工程固定总价110000元，按进度结算。合同签订后，京安公司于2016年6月16日进场施工，***公司以各种理由推脱支付工程款。2017年双方对已经完成65%工程量部分进行竣工验收，经京安公司催促，***公司同意先支付150000元工程款，并向京安公司开具远期转账支票，但到期后银行告知因***公司账户没有资金，无法兑付。2018年9月21日，***公司通知京安公司，因其公司生产经营遇到困难，要求京安公司停止施工。但就京安公司已完工部分的工程款，***公司始终未支付。望判如所请。 ***公司未作答辩。 根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下： 2015年11月15日，***公司（甲方）与京安公司（乙方）签订《钢结构防火修复工程施工协议》，约定：工程名称***公司120万吨/年高档溶剂油项目一期工程钢结构防火修复工程，承包范围为原设计图纸要求的钢结构防火范围内防火修复、室外厚型防火涂料，要求清理原防火层，对钢结构表面锈蚀进行除锈，经检查合格后再涂刷防锈底漆一遍；包工包料；固定总价110000元；工期180天；每月25日向甲方报当月工程量，经甲方审核合格后15日内支付进度款的70%，工程竣工验收合格且资料齐全支付至合同价款90%，剩余10%作为质保金，工程竣工两年后无质量问题退还。 合同签订后，京安公司于2016年6月进场施工。2017年11月，双方就已完工部分进行中间验收交接。京安公司提供的《钢结构防水喷涂工程竣工验收签证单》记载：开工日期2016年6月28日，收工日期2017年11月20日；确认钢结构防火涂料喷涂工程已完成65%，质量符合施工验收规范要求。该签证单由***公司工程部、生产部等人员以及主管领导***签字。京安公司提供的《工程量确认单》记载，京安公司完成总量的65%。该确认单由***公司工程部人员以及公司领导***签字。 2018年1月，京安公司向***公司申请付款，***公司同意先行付款150000元，并向京安公司开具金额150000元的中国农业银行转账支票，京安公司称到期未能兑付。2018年1月31日《付款申请表》记载，工程2016年入冬前已完成60%，因我方企业原因工程项目暂停（企业迎接安全、环保各项检查要求施工暂停，企业检修要求暂停，企业无监管人员要求暂缓等，冬季天冷又无法施工）。该付款申请表由***公司法定代表人***签字确认。 据京安公司陈述，自2017年11月停工至今，***公司未通知复工，且办公场所无人，无法取得联系。 本院认为，京安公司与***公司签订的《钢结构防火修复工程施工协议》合法有效，对当事人具有法律约束力。合同履行中，***公司未按合同约定支付工程款，构成违约，且案涉工程停工多年仍无复工迹象，京安公司订立合同的目的无法实现。京安公司要求解除合同，于法有据，本院予以支持。 关于工程价款，双方合同约定固定总价为1100000元，京安公司已经完成65%，并要求按完工比例折算工程价款，本院予以支持。据此，***公司应付工程价款为715000元（1100000元×65%）。 综上，本院依照《中华人民共和国民法典》第五百零九条、第五百六十三条、第五百六十六条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第一款、第一百四十七条规定，判决如下： 一、解除原告天津市京安消防防盗工程有限公司与被告天津***生物石油化工有限公司签订的《天津***生物石油化工有限公司120万吨/年高档溶剂油一期工程项目钢结构防火修复工程施工协议》； 二、被告天津***生物石油化工有限公司自本判决生效之日起十日内，向原告天津市京安消防防盗工程有限公司支付工程款715000元。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费10950元、公告费560元，均由被告***公司负担，并于本判决生效之日起十日内直接给付原告京安公司。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于天津市第三中级人民法院。 本判决生效后（当事人提起上诉的，以上诉法院生效判决为准），负有履行义务的当事人须依法按期履行判决，逾期未履行的，应向本院被告财产状况，并不得有高消费及非生活和工作必需的消费行为，本条款即为执行通知，违反本条规定的，本案申请执行后，人民法院可立即查封、扣押、冻结相关当事人名下财产，并依法对相关当事人采取纳入失信被执行人名单、罚款、司法拘留等措施，构成犯罪的，依法追究刑事责任。 审判员　　*** 二〇二二年八月十八日 书记员　　***