苏州临沪钢构净化工程有限公司
苏州临沪钢构净化工程有限公司与江苏中磊新型建材有限公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书
来源：中国裁判文书网
江苏省阜宁县人民法院******
民事判决书******
(2016)苏0923民初1082号******
原告苏州临沪钢构净化工程有限公司，住所地苏州市吴江区临沪开发区金家坝工业园。******
法定代表人***，该公司董事长。******
委托代理人***，该公司副总经理。******
被告江苏中磊新型建材有限公司，住所地盐城市阜宁县新沟镇泽新大道8号。******
法定代表人袁翔，该公司总经理。******
委托代理人***，市民。******
原告苏州临沪钢构净化工程有限公司（以下简称临沪公司）与被告江苏中磊新型建材有限公司（以下简称中磊公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2016年2月25日立案受理后,依法组成合议庭，于2016年4月5日、5月12日公开开庭进行了审理。原告临沪公司法定代表人*全龙的委托代理人***，被告中磊公司法定代表人袁翔的委托代理人***到庭参加诉讼。本案现已审理终结。******
原告临沪公司诉称，2013年9月23日，我公司与被告中磊公司签订建筑工程施工合同1份，约定被告中磊公司将钢结构厂房承包给我公司，工程价款为230万元，工期从2014年10月20日至2014年12月20日，按工程进度分期付款，施工完毕起14个月内付清。合同签订后，我公司依约进场施工，但被告中磊公司未能按期提供图纸、未按合同约定及时支付进度款，造成工期延误，直至2015年6月才完成工程施工。被告中磊公司已支付我公司工程款120万元，尚欠工程款110万元至今未付。如果按照合同约定正常施工，工程款支付的最后期限是2016年2月，因为工期延误是被告中磊公司造成的，所以被告中磊同意按照原合同约定的完工时间支付工程款。现我公司向法院起诉，请求判令被告中磊公司立即支付差欠我公司工程款110万元。******
被告中磊公司辩称，我公司承认尚欠原告临沪公司工程款110万元，也应当支付给原告临沪公司，但是因我公司未能如期营业，未能产生流水作业，所以在银行没有拿到贷款，资金周转出现问题，目前没有能力支付，要等厂房、设备卖掉才能支付。******
经审理查明，2013年9月23日，被告中磊公司作为发包方与原告临沪公司作为承包方签订《建筑工程施工合同》1份，合同约定工程名称为钢结构厂房，面积4920㎡，工程总造价230万元，其中包括安装费50万元，承包方式为包工包料，承包范围及内容为钢结构、彩板，具体施工按图纸、设计变更及会审要求为准，工期总工期60天，现场施工期从2014年10月20日至2014年12月20日，工程质量按双方商定达到合格标准，验收标准按图纸提供的技术要求及相关的国家标准、规范及规定，工程结算办法为一次性定价，工程付款办法为预付20万元整；钢构件进场付60万元整；钢结构安装完毕彩钢板进场付60万元整；施工完毕付20万元整；余款从施工完毕起14个月内付清，如发包方余款未能按期付款，则发包方还需按银行同期贷款利率计算利息支付给承包方，工程质量保修期为1年，自工程实际竣工之日起计算。合同还对其他事项进行了约定。合同签订后，原告临沪公司按约组织人员进场施工。由于被告中磊公司提供图纸延误、未按合同约定及时支付进度款等原因，造成工程延期，涉案工程于2015年6月10日通过竣工验收并交付使用。在合同履行过程中，被告中磊公司向原告临沪公司支付工程款共计120万元，尚欠工程款110万元未有支付。现原告临沪公司以向被告中磊公司追要剩余工程款未果为由诉至本院，请求判令被告中磊公司立即支付差欠的工程款110万元。******
上述事实，有原告临沪公司提供的《建筑工程施工合同》及当事人陈述等证据在卷佐证，本院予以认定。******
本院认为，原告临沪公司与被告中磊公司签订的《建筑工程施工合同》是双方当事人真实意思的表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方当事人均应当按照约定全面履行自己的义务。原告临沪公司已经按照约定完成了施工，所建工程已交付被告中磊公司，全面履行了自己的义务，被告中磊公司亦应依约履行，向原告临沪公司支付工程款。被告中磊公司亦认可至目前为止应当向原告临沪公司支付工程款110万元，而其辩称资金周转困难并非可迟延给付工程款的法定事由，加之被告中磊公司在履约过程中一直未能按期付款，已对在今后较长期限内履行支付工程款义务构成了现实危险，其行为已暗示了履行期限届满时，其将不履行或不能履行合同约定，符合《中华人民共和国合同法》第一百零八条规定的预期违约情形，因此，对原告临沪公司要求被告中磊公司支付差欠的工程款110万元的诉讼请求，本院予以支持。对被告中磊公司辩称未能从银行取得贷款，故而需待厂房、设备卖掉才能支付工程款的辩解意见，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零八条、第一百零九条、第二百六十九条之规定，判决如下：******
被告江苏中磊新型建材有限公司于本判决生效后10日内支付原告苏州临沪钢构净化工程有限公司工程款110万元。******
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。******
案件受理费14700元，由被告江苏中磊新型建材有限公司负担。******
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省盐城市中级人民法院。同时根据国务院《诉讼费用交纳办法》的有关规定，向江苏省盐城市中级人民法院预交上诉案件受理费。（开户名称：盐城市财政局非税收入汇缴专户；开户行：江苏省盐城市农行中汇支行；帐号：40×××21）。************************************************************************************************************************审判长****************************************************************************************************************************审判员单国军************************************************************************************************************************审判员*********
******************************************************************************************************************二〇一六年五月二十六日************************************************************************************************************************书记员*********
******************************************************************************************************************二〇一六年五月二十六日************************************************************************************************************************书记员*********
