某某诉临颍华寓、禹亳铁路建设工程施工合同纠纷一审民事判决书

原告关海龙是洛阳市海龙大修队（以下简称海龙大队）的户主，从事道路维护和建筑材料的销售。2012年11月16日，被告临颍华寓公司与海龙大队签订轨道工程施工和道砟供给分包合同一份，合同约定：甲方为临颍华寓公司，乙方为洛阳市海龙大修队；工程名称为许昌至禹州地方铁路改建工程；工程地点为许昌市许昌县灵井镇-河街；分包范围为许昌至禹州地方铁路改建工程XYZQ-5标DK5＋650-DK10＋750段线路轨道工程道砟供给和铺轨；提供劳务分包内容为，按项目部技术交底的要求对承包范围内轨道铺设工程进行施工，乙方的主要工作内容包括有砟道床施工线路有关工程施工等内容；开工日期为2012年11月20日，竣工日期为2013年1月31日，总日历工作天数为72天，具备开工条件后3天内进场施工，工期自开始工作之日（开工报告之日）起由于雨雪天气影响施工向后顺延；甲方义务为，负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制施工计划，负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系，按合同约定向乙方支付劳务报酬及其他费用，具体结算方式为，在工程过半后，经项目部、监理、业主等相关人员验收合格后，通过开户银行转账支付总工程款的50%；乙方分包工程范围内的有关工作，甲方随时可以向乙方发出指令，乙方应执行，若乙方拒不执行指令，甲方可委托其他施工单位完成指令事项，发生的费用从应付给乙方的相应款项中扣除，若乙方完成的工作不符合甲方的要求或甲方认为乙方无力完成分包工程时，甲方可单方终止合同等；乙方义务为，乙方严格按照技术交底、设计图纸（说明）施工验收标准及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，负责本工程范围内的外部协调和地方关系处理，并解决所发生的费用等；甲方负责组织供应的材料为，钢筋混凝土轨枕、钢轨、道岔及扣件、鱼尾板、螺栓、螺纹道钉等轨料配件，硫磺、石蜡、砂、水泥等锚固用材料；工程总造价为一次性包死价1600000元；违约责任为因乙方自身原因延期交工的，每延误一日，向甲方支付500元的违约金等。合同签订后，原告进驻施工场地施工，遭到村民阻拦，施工收到干扰，没有按约定工期竣工。2013年4月9日，海龙大队与被告临颍华寓公司许昌项目部签订承诺书一份，内容为：“我单位收到项目部支付工程款，即日起开展施工（施工干扰除外），如不能保障正常施工，我单位所余工程价款不予（逾）结算，我单位自行退场；（2013年）六月十四日前全部完成剩余工程量（除人力不可抗拒的自然灾害，因项目部原因的工期顺延外）。如完不成，超期一天按合同总额的5%进行违约处罚。误工方面（阴雨天气除外）属于施工队原因自行解决，属于项目部原因的超过二天以上的按照市场价进行补偿（人工机械）；（项目部）按合同约定付款，如兑现不了，由项目部出据委托手续，业主单位直接拨付。承诺人海龙大队。误工方面和工程款拨付事项由项目部负责。承诺人临颍华寓公司许昌项目部”。2013年5月12日，临颍华寓公司许昌项目部与案外人***、**会签订轨道工程施工和道砟供给分包合同，将原告施工剩余的工程以1450000元的价格承包给***、**会。2013年5月13日下午，被告临颍华寓公司通知原告无条件清场，原告退出施工现场。******