永州市新亮点装饰有限公司
永州市新亮点装饰有限公司与某某装饰装修合同纠纷一审民事判决书
来源：中国裁判文书网
湖南省祁阳县人民法院
民 事 判 决 书
（2015）祁民初字第2463号
原告（反诉被告）永州市新亮点装饰有限公司，住所地永州市冷水滩区湘永路星家地王广场1栋20层。
法定代表人杨新庚，公司总经理。
委托代理人（特别授权代理）李练蓉，居民。
委托代理人张岳，湖南征雁律师事务所律师。
被告（反诉原告）**。
委托代理人（特别授权代理）邹小龙，湖南金浯律师事务所律师。
原告（反诉被告）永州市新亮点装饰有限公司与被告（反诉原告）**装饰装修合同纠纷一案，本院于2015年11月30日立案受理后，依法组成由审判员李晓文担任审判长，与审判员朱国生、人民陪审员高娥秀组成的合议庭，于2016年3月15日在本院第三审判庭公开开庭进行了审理。原告永州市新亮点装饰有限公司委托代理人李练蓉、张岳，被告**委托代理人邹小龙到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
原告（反诉被告）永州市新亮点装饰有限公司诉称，被告因经营需要与原告签订了《装修设计合同》、《嘉乐国际健身会所装修施工合同》及《补充协议》。合同对总价款、工期等进行了详细约定。原告依合同约定履行了全部义务，并经被告验收合格并交付给被告使用。除已支付的装修款外，尚欠原告装修的工程款103697元未付，请求法院依法判令被告支付下欠装修工程款103697元，并支付违约金6000元。
原告为支持自己的诉讼请求，向本院提交了下列证据：
1、营业执照、机构代码证、法定代表人证明及被告身份证复印件一份，拟证实原、被告的诉讼主体资格；
2、《装修设计合同》、《嘉乐国际健身会所装修施工合同》、《嘉乐国际健身会所装修施工合同补充协议》及装修项目表各一份，拟证实原、被告为装修工程进行了具体的约定，包括价款等；
3、项目减少单一份，项目增加单两份，施工验收单各一张，拟证实在原合同基础上增、减工程及价款的情况；
4、原告出具的收据10份，拟证实被告已支付的工程款，实际下欠工程款103697元；
5、律师函及催告函各一份，拟证实被告欠工程款后经催收，仍未支付，故原告起诉到法院的事实。
被告（反诉原告）**答辩并反诉称，因原告购买的装修材料质量及施工方面的原因，致使装修工程存在一系列的质量问题，如房屋顶部造型处的LED灯脱落，木质地板发泡，地胶开壳、澡堂渗水等影响了被告的正常使用，给被告造成了损失。另外，因原告的原因导致工期延期，依合同约定，原告应支付违约金。另外，拳击台包含在装修合同范围之内，这是被告与原告设计师蒋燕燕约定好的，但在施工过程中，原告同意被告自行花费3.2万元购买了拳击台，故此笔费用应在总工程款中核减。原告应依法向被告开具税务发票并承担税金。基于上述事实，反诉要求原告（反诉被告）永州市新亮点装饰有限公司赔偿被告**损失3万元，并支付违约金2550元，核减拳击台工程款3.2万元，并开具税务发票。
被告（反诉原告）**为支持自己的诉讼主张，向本院提供了下列证据：
照片复印件8张，拟证实原告（反诉被告）装修存在质量问题。
上述证据经庭审质证，发表如下质证意见：被告（反诉原告）对原告（反诉被告）提供的证据1、2真实性没有异议，对证据3中项目增加单有**签字的没有异议，认为第二张增加单8502.98元没有被告**的签字有异议，对项目减少单及验收单没有异议，对证据4有异议，认为没有提供**签收的相关依据。原告（反诉被告）对被告（反诉原告）提供的证据即8张照片的真实性、客观性有异议，提出即使存在上述情况，也属于售后服务，不属于工程质量问题。
根据原告（反诉被告）、被告（反诉原告）的质证意见，依照证据规则，本院对双方证据作如下认证：
被告（反诉原告）对原告（反诉被告）提供的证据1、2的真实性没有异议，该二组证据也符合证据的客观性，故予以采信，对证据3中没有**签字的有异议，该份证据因没有**的签字，原告也没有提供其它的证据去佐证该份证据，无法确认其真实性，故对没有**签字的增加单8502.98元不予采信；对证据4律师函，通过邮局邮寄，客观真实，予以采信。原告（反诉被告）对被告（反诉原告）提供的8份照片有异议，经核实，符合客观实际，予以采信。
根据本院采信的证据，结合原、被告的陈述，本院对本案事实作如下认定：
被告（反诉原告）**开办嘉乐国际健身会所，需要对该会所房屋进行装修，于2014年11月18日、2014年12月20日、2015年3月5日在原告公司所在地分别签订了《装修设计合同》、《嘉乐国际健身会所装修施工合同》、《嘉乐国际健身会所装修施工合同补充协议》，双方对装修的总价款、工期等进行了约定，约定设计费为2.6万元，实际支付24800元，装修工程总价款为80万元，从2014年12月20日开工至2015年3月18日竣工。后在《补充协议》中将竣工期延长至2015年5月6日，另外因装修的需要，对合同中没有的项目进行了增加和减少。合同还对违约责任进行了约定，原告逾期一天竣工，向被告支付违约金50元，被告因非原告原因而未按合同向乙方支付工程款，每逾期一日向原告支付每天50元的违约金，还对税金进行了约定，原告报价不含任何税金。合同签订后，原告方整个装修工程于2015年6月24日经被告方验收完工。整个装修工程包括设计在内价款为824800元，实际已支付704800元，另外，增加项目工程款为929.25元，减少项目工程款为26448.68元，被告实际下欠原告工程款为94480.57元。工程完工交付给被告使用后，被告发现工程装修木质地板发泡、地胶开壳、墙面渗水等问题，因双方协商未果，故原告诉至本院，要求被告支付下欠工程款103697元，并支付违约金6000元，被告在收到原告的诉状后提起反诉，要求被告赔偿因质量问题而造成的损失3万元，因对损失的多少没有鉴定，被告（反诉原告）于2016年4月27日撤回要求原告（反诉被告）赔偿损失的反诉请求。
本院认为，原、被告在自愿、平等、协商一致的基础上签订的三个合同合法有效，双方均应按合同履行各自应尽的义务。本案中，原告按合同对被告的健身会所进行了装修并经被告验收，且双方对工程价款没有异议，被告）应按合同支付下欠工程款94480.57元。被告已撤回反诉请求，符合法律规定，本院准许。依照《中华人民共和国合同法》第二百七十九条之规定，判决如下：
一、被告**支付原告永州市新亮点装饰有限公司工程款94480.57元，其款限被告**在本判决生效后十日内付清。
二、驳回原告永州市新亮点装饰有限公司的其它诉讼请求。
如未按判决书确定的期限履行给付金钱义务的，则应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案案件受理费2500元，由原告永州市新亮点装饰有限公司承担500元，被告**承担2000元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于湖南省永州市中级人民法院。
审 判 长 李晓文
审 判 员 朱国生
人民陪审员 高娥秀
二〇一六年四月二十六日
书 记 员 周宇杰
附相关法律条文：
《中华人民共和国合同法》
第二百七十九条建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的，发包人应当按照约定支付价款，并接收该建设工程。
建设工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。
