浙江中南建设集团有限公司一审民事裁定书

河南省郑州市中原区人民法院

民事裁定书

（2020）豫0102民初2687号

起诉人：浙江中南建设集团有限公司，住所地杭州市滨江区长河街道滨康路245号。

法定代表人：***,该公司董事长。

委托诉讼代理人：***，北京大成（郑州）律师事务所律师。

2020年6月12日，本院收到浙江中南建设集团有限公司（以下简称中南公司）的起诉状。起诉人中南公司向本院提出诉讼请求：1.请求法院确认中南公司与雷进、**签订的《劳务施工合同》、《雷进、**班组关于工程收尾协议书》、《雷进、**班组施工协议书》于2020年4月21日解除；2、判令雷进、**向中南公司支付罚款12万元、赔偿金26.2万元、未完成计划罚款1.6万元、工期延误罚款69万元。事实与理由：2018年6月，中南公司与雷进、**签订《劳务施工合同》，后雷进、**班组进场施工，但因雷进、**原因施工工期延误。2019年8月9日，中南公司与雷进、**签订《雷进、**班组关于工程收尾协议书》，对工程收尾进行约定。2020年1月18日，中南公司与雷进、**又签订《雷进、**班组施工协议书》，主要约定：确认至2020年1月17日约定的工程仍未完成，如果雷进、**未在约定时间上足够人数，在中南公司有权解除合同，拒付剩余工程款。后雷进、**仍未按约定施工，2020年4月21日，中南公司向雷进、**书面发函解除与二人签订的劳务施工合同。综上，中南公司为维护合法权益提起诉讼。

本院经审查认为，中南公司与雷进、**签订的《劳务施工合同书》约定合同在执行过程中发生争议，双方协商解决，协商不成的则双方同意由杭州市仲裁委员会仲裁解决。中南公司与雷进、**签订的《雷进、**班组关于工程收尾协议书》、《雷进、**班组施工协议书》均是对《劳务施工合同书》的补充。中南公司现因上述协议的履行与雷进、**产生纠纷，应向约定的仲裁机构申请仲裁，故对中南公司的起诉，本院不予受理。综上，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条第（四）项、第一百二十四条第（二）项之规定，裁定如下：

对浙江中南建设集团有限公司的起诉，本院不予受理。

如不服本裁定，可以在裁定送达之日起十日内，向本院递交上诉状，上诉于郑州市中级人民法院。

审判员*大帅

二〇二〇年六月十二日

书记员***