江苏安阳建工有限公司、江苏兴澳混凝土有限公司买卖合同纠纷民事二审民事裁定书

江苏省镇江市中级人民法院

民 事 裁 定 书

（2021）苏11民终2225号

上诉人（原审被告、反诉原告）：江苏安阳建工有限公司，住所地丹阳市西环路**商住楼**12-14轴线。

法定代表人：陈浩，该公司总经理。

委托诉讼代理人：悦瑞英，江苏定典律师事务所律师。

被上诉人（原审原告、反诉被告）：江苏兴澳混凝土有限公司，住所，住所地丹阳市司徒镇河阳工业园div>

法定代表人：吴正青，该公司董事长。

委托诉讼代理人：沈书培，江苏瀛镇律师事务所律师。

委托诉讼代理人：许柯，江苏瀛镇律师事务所律师。

上诉人江苏安阳建工有限公司（以下简称安阳公司）因与被上诉人江苏兴澳混凝土有限公司（以下简称兴澳公司）买卖合同纠纷一案，不服镇江市润州区人民法院（2019）苏1111民初5169号民事判决，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭对本案进行了审理。

本院认为，关于安阳公司一审提出的反诉请求，应当根据停工通知书下达前后混凝土供应量的变化情况，结合监理日志等内容，对是否存在停工事实作出认定。如案涉工程确实由于兴澳公司的原因在一段时间内暂停施工，应当对安阳公司主张的停工损失进行审查，必要时可委托专业机构进行评估。

综上，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第三项规定，裁定如下：

一、撤销镇江市润州区人民法院（2019）苏1111民初5169号民事判决；

二、本案发回镇江市润州区人民法院重审。

上诉人江苏安阳建工有限公司预交的二审案件受理费2978元予以退回。

审判长　　朱卫芳

审判员　　季　晖

审判员　　丁奕帆

二〇二一年九月十六日

书记员　　唐亚维