四川风格环境工程有限公司、开封市开发区塞纳春天咖啡厅装饰装修合同纠纷二审民事判决书

一审法院认定事实：2015年10月26日，开封市开发区塞纳春天咖啡厅、四川风格环境工程有限公司双方签订《开封塞纳春天咖啡厅装修工程施工合同》一份，该合同约定：四川风格环境工程有限公司承包开封市开发区塞纳春天咖啡厅所有的位于河南省××金明××号商铺（塞纳春天咖啡厅）的装修工程，工程造价为115万元，合同签订后3日内，开封市开发区塞纳春天咖啡厅需向四川风格环境工程有限公司支付合同总价款的45%。工期为43天（开工日期为2015年10月26日，竣工日期为2015年12月7日），开封市开发区塞纳春天咖啡厅需按四川风格环境工程有限公司施工要求在10月25日晚6点前将一层场地交付给四川风格环境工程有限公司进场施工，二层最晚交付时间为10月27日晚8点。如开封市开发区塞纳春天咖啡厅不能按期交付施工场地，经开封市开发区塞纳春天咖啡厅确认，工期相应顺延。非四川风格环境工程有限公司原因造成的工期误工或停工30天以上，四川风格环境工程有限公司有权终止合同，原告须在30日内完成对四川风格环境工程有限公司已施工项目的结算并全额支付工程款。合同任何一方提出解除合同或无论任何原因违约造成合同无法履行的，应及时通知另一方，可办理终止或延误履行合同手续，违约方应向守约方支付工程总造价10%的违约金，若因此造成损失的，违约方应予赔偿。合同签订后，开封市开发区塞纳春天咖啡厅向四川风格环境工程有限公司转款517500元。2015年10月26日，因前期拆卸工人在施工场地受伤，为避免发生冲突，四川风格环境工程有限公司于2015年10月27日向开封市开发区塞纳春天咖啡厅申请延期施工，开封市开发区塞纳春天咖啡厅于2015年11月1日准许暂停施工10天。2015年12月7日，开封市开发区塞纳春天咖啡厅以电子邮件及微信形式通知四川风格环境工程有限公司可以开始施工，但四川风格环境工程有限公司拒不复工。在本案审理过程中，开封市开发区塞纳春天咖啡厅、四川风格环境工程有限公司双方均认可本案合同已无法继续履行。开封市开发区塞纳春天咖啡厅诉至一审法院，要求解除合同，并要求四川风格环境工程有限公司返还装修款517500元及利息。一审法院认为：本案中，开封市开发区塞纳春天咖啡厅、四川风格环境工程有限公司双方均认可涉案合同已无法继续履行，开封市开发区塞纳春天咖啡厅要求解除合同及要求四川风格环境工程有限公司返还517500元装修款的诉讼请求，符合法律规定及合同约定，一审法院予以支持。四川风格环境工程有限公司辩称涉案合同无法履行的原因系开封市开发区塞纳春天咖啡厅造成，故开封市开发区塞纳春天咖啡厅应向四川风格环境工程有限公司支付违约金11.5万元，结合开封市开发区塞纳春天咖啡厅、四川风格环境工程有限公司双方提交的证据，涉案工程停工系四川风格环境工程有限公司向开封市开发区塞纳春天咖啡厅申请停工、开封市开发区塞纳春天咖啡厅予以准许，系开封市开发区塞纳春天咖啡厅、四川风格环境工程有限公司双方协商一致的结果，故对于该项辩论意见，一审法院不予采纳；四川风格环境工程有限公司辩称因涉案合同无法继续履行，给四川风格环境工程有限公司造成经济损失399470元，应予以抵销。关于四川风格环境工程有限公司主张抵销权应否支持的问题，所谓抵销权是一种形成权，抵销的意思表示，是以债权消灭为直接目的的处分行为，同时是以权利义务关系的变动为目的的形成行为，依其作用来分，抵销属于消灭法律关系且涉及他人的形成权，故四川风格环境工程有限公司主张抵销权应当在本案中提出反诉，据此才能使用交叉债权在本案中予以消灭，但四川风格环境工程有限公司未在本案中进行反诉，且四川风格环境工程有限公司提供的证据也不能证明其损失，故一审法院依法不予支持。关于开封市开发区塞纳春天咖啡厅要求四川风格环境工程有限公司自起诉之日返还利息的诉讼请求，于法无据，一审法院依法不予支持。据此，依照《中华人民共和国合同法》第九十四条、第九十七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决：一、四川风格环境工程有限公司于本判决生效后十日内返还开封市开发区塞纳春天咖啡厅装修款517500元；二、驳回开封市开发区塞纳春天咖啡厅的其他诉讼。******