**与阜阳市同济装饰有限公司阜南分公司、阜阳市同济装饰有限公司装饰装修合同纠纷一审民事判决书

安徽省阜南县人民法院

民 事 判 决 书

（2018）皖1225民初2458号

原告：**，男，1984年10月15日出生，汉族，住安徽省阜南县。

委托诉讼代理人：冯益伟，安徽谈锋律师事务所律师。

委托诉讼代理人：张铭轩，安徽谈锋律师事务所实习律师。

被告：阜阳市同济装饰有限公司阜南分公司，住所地安徽省阜南县鹿城镇府前路。

负责人：赵会言，该公司经理。

被告：阜阳市同济装饰有限公司，住所地安徽省阜阳市颍州区双龙桥西港利绿园金茂广场。

法定代表人：刘含松，该公司总经理。

委托诉讼代理人：赵会言，同济阜南分公司经理。

原告**与被告阜阳市同济装饰有限公司阜南分公司（以下简称：同济阜南分公司）、阜阳市同济装饰有限公司（以下简称：同济公司）装饰装修合同纠纷一案，本院于2018年4月19日立案后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理，原告**的委托诉讼代理人冯益伟、张铭轩，被告同济阜南分公司的负责人赵会言、同济公司的委托诉讼代理人赵会言到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

原告**向本院提出诉讼请求：依法判令被告向原告支付工程延期违约金27798元，由被告承担诉讼费用。事实与理由：2017年3月8日原被告签订《家庭装饰装修工程施工合同》，合同约定工程期限为60日，工程地点天香华庭10栋306室。合同签订后，原告按约于2017年3月10日支付第一期工程款50000元,2017年5月17日原告收到被告中期款结算单，于2017年5月19日将中期款30000元支付给被告，被告收到款项后，均向原告出具有收据。而被告至今并未施工完毕，至原告起诉之日，被告已拖延工期339天。依据原被告所签合同第14.4款规定，被告应向原告支付违约金27798元。原告多次与被告协商，被告均置之不理。为此起诉请依法支持原告诉求。

被告同济阜南分公司、同济公司共同辩称：原告诉称的事实与客观事实不符。原告诉称被告已拖延工期339天系虚构事实，根据原被告签订的《家庭装饰装修工程施工合同》第10.3款的约定可知：原告入住(包括搬入家具)视为验收合格。原告已入住一年多了，被告的施工合同已履行完毕，既然装饰装修工程已验收合格，则被告不存在迟延履行工期的事实，故原告的诉讼请求没有事实与法律依据，请求法院予以驳回。

根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：

原告与被告同济阜南分公司于2017年3月8日签订《家庭装饰装修工程施工合同》一份，合同约定工程期限为60日，总工程款为82000元，采取承包方式为被告同济阜南分公司包工、包基础施工材料，包部分（或全部）主材（以原告委托乙方代购主材清单为准）；工程地点位于原告购置的阜南县天香华庭10栋306室。合同第十条第3款规定：工程验收前3日内，被告向原告提供验收通知单和结算清单，原告在2日内进行验收，原告未在上述时间内验收而又无书面意见代表原告已经验收验收，原告入住（包括搬入家具）视为验收合格。合同第十一条规定：首期款50000元于开工前三日支付，中期款30000元于中期验收合格、水电管道基本完成支付，尾款2000元于竣工验收合格三日内支付。合同第十四条第4款规定，由于被告的原因致使工期延误，每延误一天向原告支付工程造价的1‰的违约金。

合同签订后，被告同济阜南分公司当天进行工地施工，原告于2017年3月10日支付第一期工程款50000元,2017年5月17日原告收到被告同济阜南分公司中期款结算单，原告于2017年5月19日将中期款30000元支付给被告同济阜南分公司。原告自认其于2017年8月1日入住。

本院认为，原、被告签订的《家庭装饰装修工程施工合同》系双方的真实意思表示，且不违反国家及相关行政法规的强制性规定，应属合法、有效，对双方均具有法律约束力。原告按约履行了支付工程款义务，被告完成施工后却怠于向原告提供验收通知单和结算清单，也未组织原告验收，显属违约，故被告应按合同约定支付违约金，但根据合同约定原告入住即视为验收合格，且原告在审理中自认入住时间为2017年8月1日，故违约金的应从2017年5月7日计算至2017年7月30日共85天，为6970元，原告要求被告支付违约金27798元，本院对超出部分不予支持。因被告同济阜南分公司系分公司，不具有法人资格，其民事责任应由被告同济公司承担。依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第一百一十四条、第二百七十九条，《中华人民共和国公司法》第十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条的规定，判决如下：

被告阜阳市同济装饰有限公司于本判决生效后十五日内支付原告**违约金6970元。

如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

案件受理费495元，减半收取计247.50元，原告**负担222.50元，被告阜阳市同济装饰有限公司负担25元。

如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于安徽省阜阳市中级人民法院。

审判员　　李占亚

二〇一八年七月二十三日

书记员　　骆华迪