北京世纪经典园林绿化有限公司与北京市门头沟区园林绿化局建设工程施工合同纠纷一审民事判决书

北京市门头沟区人民法院

民事案件判决书

（2021）京0109民初3545号

原告北京世纪经典园林绿化有限公司（以下简称世纪经典公司）与被告北京市门头沟区园林绿化局（以下简称门头沟园林局）建设工程施工合同纠纷一案。本院于2021年7月8日立案后，依法适用简易程序，于2021年7月27日公开开庭进行了审理。原告世纪经典公司的委托诉讼代理人***，被告门头沟园林局的委托诉讼代理人栗荆到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

本院认为：双方签订的《北京市园林绿化建设工程施工合同》系双方当事人真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方应依约履行。本案中，门头沟区园林局应在合理期限内进行竣工决算，不应无限期拖延，涉案工程已于2012年竣工验收，竣工验收距今时间已长达九年，现门头沟区园林局仍未推动竣工决算，已经超出合理期限，如果采纳门头沟区园林局关于市发改委竣工决算完成才达到付款条件的答辩意见，在本案竣工决算长期无法进行、门头沟区园林局又不在本案中申请司法鉴定的情况下，对世纪经典公司明显有失公允，故市发改委的决算问题不应作为门头沟区园林局拒付世纪经典公司工程质量保证金及其他工程款的理由，对门头沟区园林局的相应答辩意见，本院不予采纳，门头沟区园林局应全额支付世纪经典公司内剩余工程款。对门头沟区园林局所提应由门头沟区发改委付款的答辩意见，因门头沟区发改委并非合同主体，本院不予采纳。对具体工程款金额，因门头沟区园林局未申请对工程造价进行鉴定，故本院对门头沟区园林局委托咨询机构确认的工程款总额8343909.12元予以确认。根据门头沟区园林局已付款项金额6600000元，本院确认门头沟区园林局应支付世纪经典公司剩余工程款1743909.12元。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条第二款，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：

本院经审理认定事实如下：2011年11月15日，门头沟区园林局与世纪经典公司签订《北京市园林绿化建设工程施工合同》，主要约定，门头沟区园林局将门头沟区新城滨河森林公园（一期）工程第五标段发包给世纪经典公司，工程内容是施工图纸涉及的全部工作内容。第10条，合同工期，合同工期总日历天数248日。第20条，合同价款金额11007564.80元，安全防护及文明施工措施费289090.95元，施工人员意外伤害保险13209.08元。第21条，21.1本合同价款采用固定单价方式确定；21.2合同价款发生设计或变更的情况时可以调整。第23条，23.1合同生效后7日内，发包人向承包人支付本合同总造价的30%为工程预付款；23.2工程拨款按形象进度拨款，工程竣工验收合格后支付至合同价款的70%，经发包人委托咨询机构审核确定初步结算价款后支付至初步结算价的75%；经市发改委竣工决算后支付至工程决算价的90%，剩余部分在各工程质保期满后依次支付；23.3工程预付款由发包人按形象进度拨款中扣回，直至工程竣工验收合格支付合同价款的70%时全部扣清；23.4工程全部完工，竣工验收通过并办理完毕相应结算手续后7日内，发包人累计支付给承包人的工程款应达到工程结算总价的90%，结算总价的10%作为工程保修金。23.5本工程保修期满，在承包人履行了保修责任的前提下，发包人依次向承包人支付工程保修金。第29条，29.4.1如果本工程通过了竣工验收，则发包人、监理人、承包人、设计人及相关人员共同签署竣工验收文件，竣工验收文件上应当写明竣工验收合格的日期，该日期即为本工程实际竣工日期；29.7.1移交工程的相应时间应为四方竣工验收合格后10日内。第30条，30.2.1鉴于本工程为政府全额投资项目，工程最终结算款以市发改委批复的竣工决算金额为准，但为支付工程款，发包人委托咨询机构对本工程结算进行初步审核，承包人同意按上述进行工程结算并积极配合。第31条，31.2：质量保修期：（1）建筑工程：其中结构工程为设计使用年限，防水工程为5年，其余为2年；（2）绿化种植工程：2年（养护期为1年），（3）其他附属工程：按相关规定执行（如没有相关规定，按2年执行），质量保修期自工程竣工验收通过之日起计算。第35条，35.4发包人不按合同约定支付工程款，双方又未达成延期付款协议，期间发包人每日按照应付工程款的万分之二支付承包人违约金。合同还约定了其他事项。世纪经典公司已施工完毕。2012年6月10日，建设单位门头沟区园林局、施工单位世纪经典公司、监理单位、设计单位四方出具《单位（子单位）工程质量竣工验收记录表》，载明工程竣工验收合格，开工日期2011年6月10日，竣工日期2012年6月10日。2017年3月，门头沟区园林局委托北京北咨工程咨询有限公司出具《门头沟永定河森林公园工程（二期）（第二标段）结算审核报告》，确认工程款总额为8343909.12元。门头沟区园林局已给付世纪经典公司工程款共计6600000元。双方认可，尚未支付的工程款数额为1743909.12元。2017年9月30日，门头沟区园林局将上述结算审核报告移交门头沟区发改委。2020年12月7日，门头沟区园林局向区政府提出《关于门头沟新城滨河森林公园项目启动编制竣工决算报告的请示》，2020年12月24日，门头沟区财政局作出反馈意见，考虑到新城滨河森林公园项目的资金来源为市发改委，立项主体、资金管理主体为区发改委，建议将该请示转至区发改委征求意见。本案合同约定的市发改委的竣工决算一直未开展。审理中，经本院向门头沟区园林局释明，因市发改委竣工决算一直未开展，可以在诉讼中对本案工程造价进行司法鉴定，如果不申请鉴定，可能会按照工程结算审核确认单载明的金额确认工程款。后门头沟区园林局未在本院规定的举证期限内提交对涉案工程的造价鉴定申请。

北京市门头沟区园林绿化局于本判决生效之日起七日内给付北京市园林设计工程有限公司工程款1743909.12元。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费一万零二百四十八元，由北京市门头沟区园林绿化局负担，于本判决生效之日起七日内交纳。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于北京市第一中级人民法院。

审判员张岭

法官助理秦华斌书记员夏银雪