伊通满族自治县吉宏电力安装有限公司与伊通满族自治县奥通燃气有限公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书

吉林省伊通满族自治县人民法院

民事判决书

（2019）吉0323民初700号

原告：伊通满族自治县吉宏电力安装有限公司。住所地伊通满族自治县伊通镇永宁街A2-11-6。

法定代表人：***。

委托诉讼代理人：***，伊通法律援助中心律师，诉讼代理。

被告：伊通满族自治县奥通燃气有限公司。住所地伊通满族自治县伊通镇永新村。

法定代表人：刘聪，经理。

委托诉讼代理人：樊绍杰，该公司副经理，特别授权。

委托诉讼代理人：***，***天律师事务所律师，特别授权。

本院于2019年4月12日受理了原告伊通满族自治县吉宏电力安装有限公司（以下简称吉宏电力公司，下同）诉被告伊通满族自治县奥通燃气有限公司（以下简称奥通燃气公司，下同）建设工程施工合同纠纷一案，依法由审判员**运用简易程序于2019年4月29日公开开庭进行了审理，原告法定代表人***及其委托代理人***，被告委托代理人樊绍杰***到庭参加诉讼，本案现已审理终结。

原告吉宏电力公司诉称：2017年5月，原被告签订了配电工程施工合同，被告将伊通满族自治县奥通燃气有限工程10KV配电工程交由原告施工，约定工期一个月，工程造价51万元。原告进入施工现场时，由于被告与当地村民占地补偿发生纠纷，导致原告被迫四次停工，造成误工损失118，050元。同时被告尚欠工程款55，000元。经协商未果，故诉请法院判令被告支付尾欠工程款、赔偿误工损失合计173，050元。诉讼费用由被告承担。

为证实自己的诉讼主张，原告向本院提交了下列证据：

1.打桩工程合同4份及收据6份。证明原告雇佣张某为工程水泥搅拌打桩，共支出费用118，050元。

2.施工合同。证明被告将加油加气站配电安装工程发包给原告施工。

被告奥通燃气公司辩称：施工过程中被告并没有妨碍原告施工，而是当地个别村民以影响采光为由无理阻止原告施工。我公司不欠村民占地费用，没有保证原告顺利施工的义务，对原告损失不应承担责任；原告至今没有交付工程，在此之前我公司为此起诉原告履行交付工程义务，并支付违约金。伊通法院判决生效已执行立案，因此清偿工程款的前提未成立。另外，原告的误工损失应向侵权人主张，且损失的证据系复印件，没有有效的证据加以证实，法院对此不应认定。请求人民法院驳回原告的诉讼请求。

被告方未向本院提交证据。

经审理查明：2017年5月22日，被告奥通燃气公司将新建的加油加气站10KV配电工程发包给原告施工，工程总价款51万元。工期一个月，即2017年6月22日交付工程。其中合同第一条第（2）项约定：本工程涉及到的占地补偿等费用由被告承担，原告只负责安装。在原告施工过程中因当地村民以施工标的遮光为由受到阻止，后经公安机关处理解决。原告施工的工程于2018年6月竣工具备交付条件。现被告已支付工程款89，455，000元，尚欠工程款55，000元未支付。双方因工程受阻造成损失如何负担未达成一致，致使原告告诉来院。

本院认为，原告应按施工合同的约定交付工程，这已被本院生效民事判决所确认，被告已申请执行立案。按照合同法第一百二十一条的规定，当事人一方因第三人的原因造成违约的应向对方承担违约责任，当事人一方和第三人之间的纠纷依照法律规定或合同约定解决。但合同中约定原告只负责施工安装，占地补偿等相关费用由被告承担。故被告对原告的顺利施工具有保证义务，被告应保证不受因占地补偿等事宜影响，属被告违约在先，被告应承担赔偿原告误工损失的责任。但本案中原告提交的误工损失均系复印件，且无法核对接收现款的证实，原告应承担举证不能的法律后果，故对原告提交的证据1不予认定。对原告误工损失的请求不予支持；被告拖欠下余工程款应支付给原告。本院为保护合同双方当事人的合法权益，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百零九条、第一百二十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定判决如下：

一、被告奥通燃气公司支付原告吉宏电力公司工程款55，000元。

二、驳回原告吉宏电力公司的其他诉讼请求.

案件受理费1，880元由原告承担1，282元，被告承担598元。

如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于吉林省四平市中级人民法院。

审判员**

二〇一九年六月十七日

书记员***