江西富能电力建设有限公司与百建集团有限公司,百建集团有限公司第一分公司,西北电力建设第三工程有限公司合同纠纷一审裁定书

EvaluationOnly.CreatedwithAspose.Words.Copyright2003-2018AsposePtyLtd.

陕西省咸阳市杨陵区人民法院

民 事 裁 定 书

（2021）陕0403民初1308号

原告：江西富能电力建设有限公司。住所地：江西省九江市。统一社会信用代码：91360406051644906D。

法定代表人：江民华，该公司经理。

委托诉讼代理人：冯爱娣，北京法绳律师事务所律师。

被告：百建集团有限公司。住所地：。统一社会信用代码：91610000078631056M。

法定代表人：王立民，该公司总经理。

被告：百建集团有限公司第一分公司。住所地：陕西省杨凌示范区。统一社会信用代码：91610403MA7113012M。

法定代表人：王彦朋，该公司总经理。

被告：西北电力建设第三工程有限公司。住所地：陕西省咸阳市秦都区。统一社会信用代码：91610400221702532U。

本院受理江西富能电力建设有限公司与百建集团有限公司（以下简称百建公司）、百建集团有限公司第一分公司（以下简称百建第一分公司）、西北电力建设第三工程有限公司（以下简称西北电力第三公司）合同纠纷一案，本院于2021年7月1日立案。原告向本院提出诉讼请求：1、判令被告百建公司、被告百建第一分公司向原告支付工程款4990048.4元及逾期付款利息至起诉之日暂计32019.5元（以4990048.4元为基数，按照银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率标准，自2021年3月15日至实际付清之日）；2、判令被告百建公司、被告百建第一分公司向原告赔偿窝工损失586610元、支付因临建房搬迁产生的工程款30600元；3、判令被告西北电力第三公司对上述款项承担连带责任；4、本案诉讼费由被告承担。事实和理由：原告从百建第一分公司承包国华乌拉特中旗德岭山20MWP光伏发电工程的劳务部分。2020年9月29日，原告与被告百建第一分公司就该项目签订《劳务分包合同》，合同约定原告承包光伏区土建工程及光伏区低压电器安装工程，被告百建第一分公司负责提供光伏支架、光伏板组件、箱逆变等材料及设备。合同价款950.73264万元，工期至2020年10月20日全部并网发电。原告按照合同约定进度施工，被告百建第一分公司却未按合同约定时间付款，存在严重的违约行为，且其提供的支架及配件存在严重的质量问题，光伏板组件迟迟不到场，导致工期延误，不仅给原告造成了窝工损失，支架及配件的质量问题还给原告增加了施工的难度及复杂性。2021年3月14日，被告百建第一分公司强行阻挠原告的施工团队进入施工现场，原告已将工程基本完成，被告却拒绝结算，不予支付工程款。为维护原告合法权益，原告诉至法院。

本院经审查认为，本案案涉工程承包范围包含光伏区土建工程、电器安装、试调，试运行等内容，属建设工程分包合同纠纷。依据《中华人民共和国民事诉讼法》第三十四条及最高人民法《关于适用中华人民共和国民事诉讼法的解释》第二十八条，建设工程施工合同纠纷按照不动产纠纷确定管辖。本案案涉建设工程所在地为内蒙古自治区XX镇，故本院对本案无管辖权。本案应移送至内蒙古自治区乌拉特中旗人民法院。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第三十七条之规定，裁定如下：

本案移送内蒙古自治区乌拉特中旗人民法院处理。

本裁定一经作出立即生效。

审判长　　赵雅玲

审判员王丹萍

审判员刘磊

二〇二二年三月二十一日

书记员朱瑜

CreatedwithanevaluationcopyofAspose.Words.TodiscoverthefullversionsofourAPIspleasevisit:https://products.aspose.com/words/

1