中煤江南建设发展有限公司与梅州市粤发投资建设有限公司、中国建筑第四工程局有限公司建设工程合同纠纷一案民事一审判决书

梅州市梅江区人民法院

民事案件判决书

（2020）粤1402民初570号

原告中煤江南建设发展有限公司（以下简称“中煤江南公司”）诉被告梅州市粤发投资建设有限公司（以下简称“粤发投资公司”）、被告中国建筑第四工程局有限公司（以下简称“中建四局”）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2020年3月17日立案受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告中煤江南公司的委托诉讼代理人何小柱律师、熊灿明律师，被告粤发投资公司的委托诉讼代理人陈勇志律师，被告中建四局的委托诉讼代理人蒋爱明、马睿到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

本院认为，中煤江南公司与原建设单位梅州大百汇公司签订的《广东省建设工程施工合同》，以及中煤江南公司与被告中建四局签订的《桩基础及土石方工程的专业分包合同》，中煤江南公司与被告中建四局、粤发投资公司签订的《桩基础及土石方工程专业分包三方协议》均是双方自愿、真实意思表示，未违反法律行政法规强制性规定，依法成立生效。原、被告依法继受合同权利义务。关于工程款核定、结算，原、被告双方应按《三方协议》约定，以建设单位审核并经梅州市****审定金额为准。 关于本案二、三、四标段桩基础工程的成孔方式问题。由于桩基础工程在变更建设单位前由原建设单位梅州大百汇直接发包给原告，并且在原建设单位退出本项目建设前已经施工完毕。根据2014年1月21日的工作联系单中施工单位、监理单位和建设单位确认干作业成孔灌注桩改为泥浆护壁灌注桩。梅州市****工作人员张灼声和黄晓飞出庭对《梅州市*********工程结算审核书》作出说明，案涉桩基础工程旋挖成孔即是泥浆护壁成孔，综上，足以认定桩基础工程泥浆护壁成孔灌注桩。 关于本案桩基础工程款核定结算是以干作业成孔灌注桩结算还是以泥浆护壁成孔灌注桩结算，从而推导出是否存在原告所诉的漏算、少算工程款？ 第一，《梅州市*********工程结算审核书》载明，桩基础工程：干作业成孔灌注桩的工程量清单仅是清单编码及清单项目名称错误，项目特征描述及组价定额与设计施工图纸相符，清单组价定额中已包含泥浆护壁的相关费用。第二，《梅州市*********工程结算审核书》分部分项工程和单价措施项目清单与计价表（1~6地块）项目特征描述，成孔方法：旋挖成孔；泥土运输（8km或10km）。第三，梅州市****工作人员张灼声和黄晓飞出庭对《梅州市*********工程结算审核书》说明泥浆护壁工艺费用结算时已结算，包括按泥土外运费用、泥浆池的砌筑和拆除费用。该解释与原告提交证据显示有泥浆池（槽）砌筑及拆除费用，以及《梅州市*********工程结算审核书》中单位工程竣工结算汇总表和总价措施项目清单与计价表相互印证。第四，从原告提交《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》泥浆护壁成孔灌注桩的工作内容与干作业成孔灌注桩的工作内容对比可见，干作业成孔灌注桩无土方、废泥浆外运，泥浆护壁成孔灌注桩则存在土方、废泥浆外运。《梅州市*********工程结算审核书》结算显示存在泥土运输8km。综合上述四项内容分析，《梅州市*********工程结算审核书》项目特征描述为泥浆护壁成孔灌注桩、泥土运输以及专业人员陈述，足以认定案涉工程是按照泥浆护壁成孔灌注桩施工工程量进行结算，且涉案工程合同是总价合同，只有工程量增减才能进行合同价款调整。因此，原告提出案涉工程漏算、少算泥浆运输、泥浆泵台班、钢护筒等工程款的主张不成立。因案涉工程结算不存在漏算、少算，原告申请对漏算、少算泥浆运输、泥浆泵台班、钢护筒等工程造价评估亦不成立，对原告的申请，予以驳回。 综上所述，原告中煤江南公司请求被告粤发公司支付漏算、少算工程款的请求不成立，原告请求被告中建四局对上述支付责任承担连带责任的请求，亦不成立。原告的上述诉讼请求，不予支持。 本院依照《中华人民共和国合同法》第九十一条第（一）项、第二百六十九条，以及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条的规定，判决如下：

本院经审理认定的事实如下：原告的前称是广州中煤江南基础工程公司。2018年1月10日，改制后名称变更为广州中煤江南基础工程有限公司，后在2018年6月7日更名为中煤江南公司。企业具备建筑业企业资质。 2014年2月15日，原告作为承包人与梅州大百汇作为发包人签订《广东省建设工程施工合同》。合同约定：“原告承包芹洋半岛品牌战略发展区安置区桩基础及土方挖运工程，承包方式：包工、包料、包机械、包工期、包质量、包文明施工。根据后附工程量清单报价，按合同约定的承包范围内综合单价包干。桩基础工程和土方挖运工程分别于2014年4月30日竣工完成和2014年5月5日竣工完成。合同约定承包范围外的增减及变更工程引起的造价变化调整办法：本工程不做价格调差，如出现设计变更以及因此而导致的工期延误、机械设备与人员窝工等、非承包人原因导致的费用增加、预算漏项缺项、子目调整等情况，由承包人提出签证原因，准备相关签证材料，并协助发包人的名义报政府相关部门审核，最终以政府相关部门审定的签证作为结算依据。”在桩基础设计图中，机械旋挖取土灌注桩设计说明：一、一般说明：5.机械旋挖取土灌注桩的机具选择、护筒埋设、泥浆造壁、施工要领及清孔等要求应按现行规范和规程处理。2016年5月23日，原告施工的桩基础工程完成验收，质量合格。 2014年1月21日的工作联系单中施工单位、监理单位和建设单位确认桩基础干作业成孔灌注桩改为泥浆护壁灌注桩。 2015年12月15日，原告中煤江南公司与被告中建四局签订第二～四标段三份《桩基础及土石方工程的专业分包合同》。合同约定：“合同金额暂定2500万元。以建设单位（粤发投资公司）审核并经梅州市******审批的工程造价为准。” 因项目建设单位由梅州大百汇变更为被告粤发投资公司，为调整合同关系，2016年6月3日，被告中建四局作为总承包单位与原告作为专业分包单位、被告粤发投资公司作为建设单位签订《桩基础及土方工程专业分包三方协议》（包括第二标段、第三标段、第四标段），其中约定工程进度款以建设单位审核并经梅州市****审定金额为准。被告中建四局在资金收付过程中仅行使代收代付职责，对工程款无审核义务。 2019年1月21日，梅州市*********作出了《结算书》（审核）第一分册（共七分册）。在结算审核说明中，部分内容如下：“工程结算方式：固定总价包干合同，按合同约定增减结算。工程量计量依据：按竣工图及签证、设计变更等计算。主要核增、减金额及原因：一、桩基础及土方工程：②桩基工程：干作业成孔灌注桩的工程量清单仅是清单编码及清单项目名称错误，项目特征描述及组价定额与设计施工图纸相符，清单组价定额中已包含泥浆护壁的相关费用，根据《规范》及《合同》规定不得调整，送审多算泥浆外运8KM，审核给予核减；送审多算工程排污费及危险作业意外伤害保险费，审核按规定给予核减；送审旋挖机进退场费高套定额子目，审核给予核减。分部分项工程和单价措施项目清单与计价表（1~6地块）项目特征描述，成孔方法：旋挖成孔；泥土运输（8km或10km）。” 原、被告双方确认，按照《梅州市*********工程结算审核书》结算的工程价款，已向原告履行了全部付款义务。 原告认为梅州市******的结算审核中存在明显的错计项和漏项，与被告粤发投资公司和被告中建四局协商未果，遂于2020年3月17日向本院起诉，俩被告作了上述答辩意见。 诉讼中，梅州市****工作人员张灼声和黄晓飞出庭对《梅州市*********工程结算审核书》作了解释如下：1.案涉桩基础工程旋挖成孔即是泥浆护壁成孔，项目特征描述第一、第四项显示泥浆护壁成孔灌注桩特征。2.根据打桩量的大小制作泥浆池，抽出的泥浆排到泥浆池循环使用后，剩余渣土外运。结算时，邀请业主和监理进行确认，按渣土外运进行结算。泥浆护壁成孔灌注桩的费用结算时已结算。比如，泥浆池的砌筑和拆除费用。3.涉案工程合同是总价合同，只有工程量增减才能进行合同价款调整。 根据原告提交《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854—2013）中的C.2灌注桩（编号：010302）中显示，泥浆护壁成孔灌注桩（项目编码为010302001）的工作内容为：1.泥浆护壁成孔灌注桩；2.成孔、固壁；3.混凝土制作、运输、灌注、养护；4.土方、废泥浆外运；5.打桩场地硬化及泥浆池、泥浆沟。干作业成孔灌注桩（项目编码为010302003）的工作内容为：1.成孔、扩孔。2.混凝土制作、运输、灌注、振捣、养护。

一、驳回原告中煤江南建设发展有限公司要求被告梅州市粤发投资建设有限公司支付漏算、少算工程款的诉讼请求； 二、驳回原告中煤江南建设发展有限公司要求被告中国建筑第四工程局有限公司对上述支付责任承担连带责任的诉讼请求。 案件受理费53121.45元（原告已预交），由原告中煤江南建设发展有限公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省梅州市中级人民法院。

审判长　　黄永松 审判员　　李冬梅 审判员　　曾士芳

书记员　　邓　悦