某某、某某等与河南正武建设工程有限公司合同纠纷一审民事判决书

河南省济源市人民法院

民事判决书

（2018）豫9001民初10534号

原告：***，男，汉族，1975年3月3日出生，住济源市济钢家属院东区。

原告：**，男，汉族，1980年2月19日出生，住济源市。

原告：***，男，汉族，1963年8月5日出生，住济源市。

原告：***，女，汉族，1954年11月8日出生，住济源市。

原告：***，女，汉族，1966年2月2日出生，住济源市。

五原告委托诉讼代理人：***，河南俊卿律师事务所律师。

被告：河南正武建设工程有限公司，住所地：济源市沁园街道办事处济渎商务中心5楼。

法定代表人：侯武，该公司总经理。

委托诉讼代理人：***、***，河南涛声律师事务所律师。

原告***、**与被告河南正武建设工程有限公司合同纠纷一案，本院于2018年12月11日立案，后依法追加***、***、***依法作为原告参与诉讼，于2019年2月20日依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告***、**及五原告的委托诉讼代理人***、被告的委托诉讼代理人***、***到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

原告向本院提出诉讼请求：1、判令解除原、被告于2016年3月30日签订的《合作施工协议》；2、本案的诉讼费用由被告负担。事实与理由：2016年3月30日，原、被告就济源市鑫鑫佳园A区15#A、15#B楼项目施工事项签订合同施工协议，约定原告将小区内建设的15#A、15#B住宅楼交给被告施工。被告从2016年5月开始施工，中间多次停工，建设公司多次通知被告要求其复工，但被告至今依旧停工，导致工期一再延误。

被告辩称：1、《合作施工协议》名义上是答辩人与原告签订，见证方是河南宏图房地产开发有限公司（以下简称宏图公司），实际上根据协议的内容以及实际履行情况，合同的相对方一直是其与宏图公司，原告并不是合同的主体，原告主体不适格，应驳回起诉。2、合同签订后，其积极履行协议内容，已施工至14层，施工面积达16500元，而根据合作施工协议约定，宏图公司负责所有开发建设的相关证件及费用，因为宏图公司违反协议约定，一直未能办理施工许可证等手续，致使济源市建筑施工安全生产管理办公室多次向其下达《安全隐患停工整改通知书》，要求其停止施工。其多次联系宏图公司办理施工许可证，使工地尽快复工，但宏图至今仍未取得施工许可证。其投入大量的人力、物力组织人员施工，目前已投入1400余万元，宏图公司不能按合同约定办理施工许可证，导致其投资百余万元的项目流失，给其造成巨大的损失，宏图公司的随意解约定行为，将给其造成更大的损失。综上，应依法驳回原告的诉讼请求。

经审理查明：五原告作为乙方与宏图公司作为甲方于2014年10月22日签订一份《鑫鑫佳园A区配套合同书》，约定双方就乙方在本小区自费建设住宅楼，所占土地使用系统配套工程等问题达成协议（略）。2016年3月30日原告**、***作为甲方与被告作为乙方、宏图公司作为见证方签订一份《合作施工协议》，主要内容为：甲乙双方对济源市鑫鑫佳园A区15#A、15#B楼项目施工事项进行协商，达成如下协议：甲方同意将小区内建设的15#A、15#B住宅楼交由乙方建设施工，甲方负责所有开发建设的相关证件及费用，甲方负责与宏图公司签订合同内的15#A、15#B楼图纸以外的所有建设及相关费用，甲方负责办理房产证等相关事项及费用。乙方负责图纸内全部工程的施工建设（含电梯）、所有产生的费用由乙方先行承担，并承担招标代理费及施工方应缴纳的农民工保障金。甲方将对济源市鑫鑫佳园A区15#A、15#B楼中的99套房源作为工程价款支付给乙方（房源暂定分配表详见附表），甲乙双方各自承担所得的房源相应的开发税等费用。乙方所得的房屋销售款甲方及时支付给乙方，甲方不得以任何理由推迟支付或扣减与乙方无关的费用，乙方销售房屋的贷款保证金作为工程质量保证金，甲方出具相关手续。按国家标准规定，质保期届满后甲方及时返还给乙方，地下配套房根据市场行情另行协商决定，乙方必须接受宏图公司施工管理。合同签订后，双方开始履行。现被告已施工至14层结束，因济源市鑫鑫佳园A区15#A、15#B未办理施工许可证，济源市建筑施工安全生产管理办公室在2017年8月至2018年12月期间四次向被告下发安全隐患停工整改通知书，现该工程处在停工状态。

本院认为：根据双方签订的《合作施工协议》，甲方负责所有开发建设的相关证件及费用，现被告不能施工的原因在于原告未按约定办理相关证件，故被告并未违约，原告以此要求解除双方的《合作施工协议》不符合法律规定，本院不予支持。综上，根据《中华人民共和国合同法》第九十四条之规定，判决如下：

驳回原告***、**、***、***、***的诉讼请求。

案件受理费100元，减半收取50元，由原告负担。

如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于河南省济源中级人民法院。

审判员***

二〇一九年三月八日

书记员***