兰州倚能电力设计咨询有限公司与甘肃翔鹏冶金有限公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书

甘肃省永靖县人民法院

民 事 判 决 书

（2018）甘2923民初1912号

原告：兰州倚能电力设计咨询有限公司。住所地甘肃省兰州市城关区张苏滩***号。

法定代表人：方某，职务：董事长。

委托诉讼代理人：董某，甘肃润达律师事务所律师。

被告：甘肃翔鹏冶金有限公司。住所地甘肃省永靖县刘家峡镇川东路***号。

法定代表人：焦某，职务：经理。

委托诉讼代理人：吴某，该公司职工。

原告兰州倚能电力设计咨询有限公司（以下简称倚能公司）与被告甘肃翔鹏冶金有限公司（以下简称翔鹏公司）与被告建设工程施工合同纠纷一案，本院于2018年7月18日立案。依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告委托诉讼代理人董某，被告委托诉讼代理人吴某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

原告倚能公司向本院提出诉讼请求：1、被告支付工程款595000元及迟延付款利息214560.2元，之后的利息以年利率6.1%计算至款项实际付清之日止；2、诉讼费用由被告负担。事实与理由：2009年7月7日，原、被告签订《×××水电站介入工程总承包合同》，约定：原告委托被告承担×××水电站上网线路，××寺变至×××水电站专用间隔的工程总承包工作。工程总承包范围包括工程设计、监理、前期、施工、设备及主材采购；工期为2010年5月，合同总价款9390000元。后原、被告就此达成《×××水电站介入工程总承包合同补充协议》，约定自本补充协议签订5日内向原告支付协议工程款的50%，待工程全部验收合格，供电之前支付剩余50%。依原工程价款及补充协议增加的费用，本工程价款变更为10270000元，完工日期为2011年7月25日。原告依约完成全部工程并于2011年9月6日验收合格并带电投运。但被告仅支付了部分工程款，剩余595000元的工程款至今未支付。经原告多次催讨，被告以种种理由予以推托。

被告翔鹏公司辩称，欠工程款595000元属实，但被告至今未移交工程竣工资料，特别是电站土地征收相关资料，请求驳回原告的诉讼请求。

经审理查明，2009年7月7日，原告倚能公司与被告翔鹏公司签订《×××水电站接入工程总承包合同》，约定原告承担×××水电站上网线路，××寺变至×××水电站专用间隔的工程总承包工作，“……3.1工程总承包范围包括：3.1.1工程设计：……3.1.2工程监理：……3.1.3工程前期：负责办理路径协议、图纸审查、杆塔征地、青苗赔偿等。3.1.4工程施工：……3.1.5设备及主材采购：……3.1.6竣工验收：……”，工程于2010年5月竣工验收，总承包费用9390000元。后原、被告签订《×××水电站接入工程总承包合同补充协议》，约定“……一、本工程线路改线设计变更增加的铁塔的征地手续、基础井桩施工、铁塔拆移、组立，……该部分的完工验收及对外协调等所有工程费用，按人民币捌拾捌万元整（880000.00元）一次包干。……二、本工程原合同价9390000元，加上本协议增加的费用880000元，本工程总包合同工程费变更为：人民币壹仟零贰拾柒万元整（10270000.00元）。三、本工程完工日期：定为2011年7月25日工程全部完工，并网发电。……”。上述协议签订后，原告组织施工。2011年9月6日，该工程验收合格并带电投运。期间，被告先后给付原告工程款9675000元，剩余595000元至今未付。工程竣工后，原告未向被告移交竣工资料及其他相关资料。庭审中，原告自认：原告承包工程后，将杆塔征地、青苗赔偿等承包给合同外一家公司，该公司法定代表人去世，未向原告提交杆塔征地、青苗赔偿等相关手续。庭审中，原告向被告移交不包括征地手续在内的相关竣工资料，被告拒绝接收。

上述事实，有协议、验收报告、当事人陈述等证据已经法庭质证并确认，足以认定。

本院认为，原、被告签订的《×××水电站接入工程总承包合同》、《×××水电站接入工程总承包合同补充协议》系双方真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，合法、有效。原、被告应当按照约定全面履行自己的义务。被告欠付原告工程款595000元，被告无异议，本院予以确认。根据《中华人民共和国合同法》第二百八十七条、第二百六十一条“承揽人完成工作的，应当向定作人交付工作成果，并提交必要的技术资料和有关质量证明。定作人应当验收该工作成果。”及《中华人民共和国建筑法》第六十一条第一款“交付竣工验收的建筑工程，必须符合规定的建筑工程质量标准，有完整的工程技术经济资料和经签署的工程保修书，并具备国家规定的其他竣工条件。”、《国务院建设工程质量管理条例》第十六条第二款第二项“建设工程竣工验收应当具备下列条件：（二）有完整的技术档案和施工管理资料；”的规定，建设工程施工单位，即本案原告作为工程承包人不仅应向发包人交付建筑工程实体，还应向发包人交付建筑工程有关的技术档案和资料，这是其法定义务，本案原、被告签订的《×××水电站接入工程总承包合同》中约定原告“4.4.8负责竣工工作和竣工验收资料的编制”，因原告工程范围包括“3.1.3工程前期：负责办理路径协议、图纸审查、杆塔征地、青苗赔偿等。”，故原告向被告移交的竣工验收资料中应包括杆塔征地、青苗赔偿的相关手续。据上，被告应向原告给付工程款595000元，原告应向被告移交包括杆塔征地、青苗赔偿相关手续在内的竣工资料，原、被告互负债务，没有先后履行顺序，根据《中华人民共和国合同法》第六十六条“当事人互负债务，没有先后履行顺序的，应当同时履行。一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求。一方在对方履行债务不符合约定时，有权拒绝其相应的履行要求”的规定，本案中合同总承包价为10270000元，被告已给付原告工程款9675000元，剩余595000元未履行，未履行部分仅占总工程款的5.79%，原告自2011年工程竣工至本案庭审时尚不能移交包括杆塔征地、青苗赔偿相关手续在内的竣工资料，而相关资料、手续关系被告建筑工程的合法、安全、合理使用，故本院确认本案原、被告互负的债务构成对价，被告在原告未向其履行移交相应资料、手续的义务时，有权拒绝原告要求履行给付工程款595000元的诉讼请求，故本院对原告的诉讼请求，不予支持。对被告的部分辩称，予以采纳。

综上，依照《中华人民共和国合同法》第二百六十九条、第二百八十七条、第二百六十一条、第六十六条之规定，判决如下：

驳回原告兰州倚能电力设计咨询有限公司的诉讼请求。

案件受理费11896元，由原告兰州倚能电力设计咨询有限公司负担。

如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于临夏回族自治州中级人民法院。

审　判　长　　罗宏源

人民陪审员　　窦红英

人民陪审员　　陆海涛

二〇一九年五月十四日

书　记　员　　孔佳琪