南通双钱机电设备有限公司与公主岭市泓达门窗经销处、***建设工程施工合同纠纷一审民事裁定书

吉林省公主岭市人民法院

民 事 裁 定 书

（2020）吉0381民初2939号

原告：南通双钱机电设备有限公司，住所地江苏省南通市通州区金沙镇新三园村新通掘公路588号。

法定代表人：钱军。

被告：公主岭市泓达门窗经销处，住所地吉林省公主岭市河北街西四委。

经营者：张文娟，女，1979年10月28日生，汉族，住吉林省公主岭市。

被告：***，男，1980年3月25日生，汉族，住吉林省公主岭市。

原告南通双钱机电设备有限公司（以下简称双钱公司）与被告公主岭市泓达门窗经销处、***建设工程施工合同纠纷一案，本院于2020年8月1日立案后，依法进行审理。

双钱公司向本院提出诉讼请求：1、判令二被告返还未施工部分工程款408381.10元；2、判令二被告赔偿由于违约致使原告损失2万元；3、判令二被告赔偿经济损失5万元；4、本案的诉讼费、保全费由被告承担。事实和理由：2019年9月21日，原告与被告公主岭市宏达门窗经销处签订《施工合同》，合同约定由原告委托被告施工公主岭市岭南美景二期12#13#的不锈钢门、地下车库雨棚、入户防盗门制作安装事宜。工程地点为岭南美景二期，约定入户防盗门安装，50元／口，不锈钢门制作安装240元／平，不锈钢固定窗160元／平，地下车库雨棚330元／平。约定的工程款支付方式为95％抵房。约定的合同工期为2019年10月20日至2019年12月20日。被告在合同上签字。合同签订之后，原告即根据合同约定委托江海房地产开发有限公司抵顶***两套房产，两套房产价值为633450元，相应房款抵顶江海房地产开发有限公司应支付原告的工程款。但被告未按照约定工期进行施工。2019年11月8日，***给原告出具《承诺函》，承诺雨棚、不锈钢门在2019年11月25日全部完工。如不完工，晚一天，其承担5000元的违约金。后原告于2020年4月9日函告被告，要求其复工，但被告一直不进行施工。总包单位江海房地产开发有限对被告进行了罚款2万元。同时，为了完成上述工程，原告自行组织施工、采购材料、租赁机械，于2020年5月30日完成了上述工程。因此，对于原告已经支付的，被告未完成的工程款项部分应退还原告。同时由于被告的违约，致使原告为了赶工期进度，支付高额的人工费及材料费等，被告应赔偿5万元的经济损失。

本院经审查认为，与双钱公司签订施工合同的为公主岭市宏达不锈钢铁艺，而双钱公司起诉的是公主岭市泓达门窗经销处、***，被告主体不适格。

依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条规定，裁定如下：

驳回南通双钱机电设备有限公司的起诉。

如不服本裁定，可以在裁定书送达之日起十日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于长春市中级人民法院。

审判员　陈　东

二〇二〇年九月二十五日

书记员　吴英华