襄阳东津站枢纽城市综合配套工程第三方检测招标公告

中心备案编号：HBZX-201711TL-501001001

招标编号：HBCZ-17041013-171961

1．招标条件

本招标项目襄阳东津站枢纽城市综合配套工程已由襄阳市发展和改革委员会以襄发改交通[2016]377号文件批准建设，项目业主为襄阳经济技术开发区投资建设有限公司，该项目委托武九铁路客运专线湖北有限责任公司建设，招标人为武九铁路客运专线湖北有限责任公司。建设资金来自项目单位襄阳经济技术开发区投资建设有限公司融资及市财政统筹安排解决。项目已具备招标条件，现进行公开招标。

2．项目概况与招标内容

2.1项目说明及概况：

本工程位于襄阳市樊城区境内，属北亚热带季风气候，兼有南北过渡带特征，地理位置使南北暖湿气流难以停留，降雨机率较全省其它地区偏少，且时空分布很不均匀，多年平均降雨量869 mm，年最大降雨量1251.1mm，年最高气温42.5℃，最低气温-14.8℃，平均气温15.6℃，多年平均最大风速为15.5m/s。

襄阳东津站枢纽城市综合配套工程总建筑面积735543㎡，其中近期552401㎡，远期183142㎡。主要建设内容包括：站前广场、长途客运站、公交枢纽站、游客集散中心、出租车场、社会车场、非机动车场、预埋市政交通车站工程、集疏运匝道、内循环道路、站区内人行平台、落客平台、地下旅客服务、地下通道及设备、平战结合人防工程。

旅客车站与站前广场位于南北向中央轴线上，呈对称式布局。铁路站房采用高架站型的布局形式，主体南北向布置，各个车场以及城市配套功能区位于铁路站场下方。东侧布置长途汽车站、出租车场以及配套服务设施；西侧布置公交车场、社会车场以及配套服务设施。站房地下进行开发利用，布置社会车停车场和配套服务设施，与城市预埋市政交通车站工程站厅直接衔接，方便换乘。

2.2主要技术标准：

1）建筑结构使用年限、安全等级：

地下室部分（地下旅客服务开发及停车场），因其位于高架站场的正下方，与高架站房（含承轨层）结构上连为一体，根据现行《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068）的规定，该部分的结构设计使用年限为100年，结构重要性系数为γ=1.1。

其余长途汽车站、旅客集散中心、管理用房以及站前构筑物等一般地上建筑，其结构设计使用年限为50年，结构重要性系数为γ=1.0。

2）抗震设防要求：

根据现行《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010），本工程所在地区地震基本烈度为6度，地震峰值加速度为0.05g，抗震设防类别对于地下车站和高架站房为重点设防类，对于市政普通房屋及地面构筑物为标准设防类。

3）地下人防工程标准

人防工程设计标准：地下车站、区间隧道防核武器和常规武器均按六级抗力标准进行验算，并设置相应的防护设施。地下结构须具有战时防护功能并做好平战转换功能。

2.3计划工期：

本次所招标段的工期暂定为48个月,招标人保留工期调整的权利，工期调整后投标人不得以任何理由增加费用。

2.4招标范围：

襄阳东津站枢纽城市综合配套工程的第三方检测工作。

2.5标段划分及工程数量：

根据现场实际情况，本次计划将襄阳东津站枢纽城市综合配套工程的第三方检测工作划分为结构检测和原材料试验2个检测标段。表中数量为暂定估算工程量，按此表数量进行投标报价。结算时以现场实际检测量为准。具体工程数量见下表：

XPJC-1标（结构检测）

建设用石：颗粒级配、含泥量、泥块含量、针、片状颗粒、压碎指标、表观密度、紧密密度、堆积密度、空隙率

防水卷材：拉伸强度、不透水性、耐热度、低温弯折性/柔度、断裂强度、断裂延伸率、热处理尺寸变化率、热老化后伸长率、热老化处理

注: a.以上标准截止时间为 *** 1日。

b.除执行上述国家有关标准和行业有关文件的规定外，尚应符合国家现行的有关强制性标准的规定。

c.在合同履行过程中，工程实施所引用的标准或规范如有废止\修改或新颁的，国家及行业强制性标准应从其规定;其他新颁标准或规范是否采用应由发包人决定，检测人应监督承包人按发包人的决定执行。

3.1.4其他要求：施工图设计文件；双方签订的检测合同；建设单位制定颁布的管理文件；相关法律法规规定的其他第三方检测要求。

3.2相关说明

3.2.1所有结构检测第三方检测工作全部纳入公司试验检测信息化管理平台进行信息化管理，原材料检测的信息管理满足武九铁路客运专线湖北有限责任公司的相关管理制度及要求。

3.2.2现场结构检测及原材料的取样需第三方检测机构人员执行，施工单位及监理单位相关人员现场见证并确认检测及取样工作。

3.2.3原材料试验检测，从现场完成取样到开始试验检测中间间隔时间不得超过24小时。

3.2.4现场结构检测，监理单位需全程见证监督；原材料试验检测，见证各方需满足相关法律法规的要求。

3.2.5第三方检测单位有为武九铁路客运专线湖北有限责任公司提供相关业务咨询及技术支持的义务。

4．投标人资格要求

4.1本次招标要求投标人须具备条件如下：

4.1.1资质要求：在中华人民共和国境内依法注册的独立法人；具有省级（含）以上建设行政主管部门颁发的建设工程质量检测机构资质证书，资质应包含本次招标内容的相应资质；具有省级（含）以上质量技术监督部门颁发的计量认证书（CMA），参数应包含本次招标内容的全部参数（粉煤灰玻璃微珠含量除外）；具有认证机构认证有效的质量认证体系证书。

4.1.2财务要求：投标人2014年、2015年、2016年的平均年营业收入不少于300万元。

4.1.3业绩要求：近三年内承担过三个及以上相似类型项目的检测业绩。

4.1.4机构设置及人员要求：见下表

投标人机构设置及人员要求

具体要求：检测机构有自己独立的试验室，全套的检测、试验设备，并在投标文件中明示。

每个标段配置专业检测工程师不得少于5人；检测人员及辅助人员按现场检测工作需要配置，并根据施工进展情况和招标人要求，安排人员。

须具有有效的专业检测资格证书，高级工程师职称，8年以上检测工作经验，有过大中型建筑、市政或铁路项目工程检测总体负责工作经历，无不良行为记录。

具有有效的专业检测资格证书，高级工程师职称，8年以上检测工作经验和良好的工程检测业绩，近3年参加过大中型建筑、市政或铁路项目工程检测技术管理工作，无不良行为记录。

具有有效的专业检测资格证书，工程师或以上技术职称，从事检测工作5年以上。具有良好的职业道德和专业技术水平，身体健康。

具有初级或以上技术职称，2年以上类似工作经验，并持有相关培训证书。具有良好的职业道德和专业技术水平，身体健康。

注：1. 初级职称人员不得超过总人数的30％；

2. 投标人中标后上场的人员必须与投标文件相符，不得随意减少和更换，特殊情况下可报请建设单位主管部门同意后适当调整，但不得降低资质要求；

3. 投标人拟投入本项目的检测人员，应在本单位服务2年以上，其劳动合同终止期不早于所申请工程检测合同终止期。

4.以上均为最低标准，合同实施过程中发包方可视工作需要可进行相应增补。

检测人应自行配备与检测工作所需通讯、交通、办公设备、生活设施，其数量和质量应满足本工程检测工作的需要。

应采用先进的检测仪器和设备，且必须经过计量部门的检定并在有效期内。应确保所有检测仪器和设备在检测过程中状况良好、性能稳定、精度满足要求。

4.1.6信誉要求：近三年没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁；近三年内不曾在任何合同中违约或被逐或因任何原因而使合同被解除；财产未被接管或冻结；近三年未出现过检测数据结果失真、对质量问题判断失误的现象或被有关部门通报。投标人及投标人法定代表人和拟委任的项目经理在招标文件开始发售（网上报名开始）日起前2年内不曾有人民法院判决、裁定生效的行贿犯罪记录。投标人在本招标项目招标公告发布之日前1年内不曾在招标人（铁路局或铁路公司）管辖范围内发生质量、安全事故或较严重质量安全稳定问题或运营安全事故的。申请人未被人民法院列为失信被执行人。

4.1.7其他要求：

1.投标人及其有隶属关系或其他利害关系的单位均不能同时参与本次投标；

2.投标人不得与所检测工程项目相关的单位有隶属关系或者其他利害关系，本项目的相关单位：

1）监管单位：襄阳市质量监督管理局、襄阳市东津区质量监督站。

2）监理单位：武汉华胜工程建设科技有限公司。

3）施工单位：中铁四院勘察设计院集团有限公司、中铁十一局、中铁二十局。

4.2本次招标不接受联合体投标。

注：招标文件中提到的“近3年”除有特别说明外，均指 *** 至投标文件递交截止时间。其它 “近年”均按此时间类推。

5．招标文件的获取

5.1凡有意参加投标者，应当在湖北省公共资源电子交易平台（以下简称“省电子交易平台”）进行网员注册，并领取CA数字证书。具体操作参见《湖北公共资源交易信息网—办事指南—会员网上注册指南》（网址：www.hbggzy.cn）。

5.2完成网员注册后，请于 *** 至 *** 24：00时止（北京时间、下同），通过互联网使用CA数字证书登录“省电子交易平台”（网址：www.hbggzy.cn ，下同），明确所投标段，免费下载招标文件。未按规定从“省电子交易平台”下载招标文件的，其投标将被否决。

6．投标文件的递交

6.1投标文件递交的截止时间为 *** 9:30时，投标文件必须于当日8时30分至9时30分之间递交至湖北省公共资源交易中心9楼0903室(地址：武汉市武昌中北路252号A座，普提金商务中心--岳家嘴立交桥旁)。招标人定于投标文件送交截止的同一时间、同一地址举行公开开标(联系电话 *** )。

6.2 投标人须持委托代理授权委托书原件及委托代理人身份证原件递交投标文件，出席开标会。逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

7．发布公告的媒介

本次招标公告同时在湖北省公共资源交易信息网（网址: www.hbggzy.cn）、中国采购与招标网（网址：www.chinabidding.com.cn）和铁路建设工程网（网址：www.rebcenter.com.cn）上发布。

8．联系方式

8.1招标人信息

招标人：武九铁路客运专线湖北有限责任公司

地址：湖北省武汉市江夏区文化大道399号联投大厦

联系人：蔡先生（技术）电话： *** ， *** （蔡）

8.2招标代理机构信息

招标代理：湖北省成套招标股份有限公司

地址：武汉武昌东湖西路特2号平安财富中心B座7~10楼（东湖大厦对面）

邮编：430071

联系人：陈先生

电话 *** -8407

邮箱：chenbo.wuhan@163.com

[湖北] 襄阳东津站枢纽城市综合配套工程第三方检测招标公告