1．招标条件

本项目宁波舟山港主通道（鱼山石化疏港公路）公路工程（下称本项目）已由浙江省发展和改革委员会以浙发改设计［2017］8号文批准建设，本项目施工图已由浙江省交通运输厅浙交函[2017]139号、浙交函[2017]186号文、浙交许[2018]89号文批复。建设资金来源：上级补助与自筹。根据宁波舟山港主通道（鱼山石化疏港公路）公路工程土建施工招标文件规定，对宁波舟山港主通道（鱼山石化疏港公路）公路工程钢结构由项目业主浙江舟山北向大通道有限公司（下称招标人）和施工标段承包人（第DSSG01标段承包人浙江交工集团股份有限公司、第DSSG02标段承包人中国建筑股份有限公司、第DSSG03标段承包人中交路桥建设有限公司、第DSSG04标段承包人中交第二航务工程局有限公司和第DSSG05标段承包人中铁大桥局集团有限公司）联合招标，受施工标段承包人委托，浙江舟山北向大通道有限公司负责本次招标活动，各土建施工项目经理部分别签订本项目的发包合同。项目已具备招标条件，现对本项目钢结构施工进行公开招标，实行资格后审。资格审查条件（最低要求）详见中国采购与招标网（http//www.chinabidding.com.cn）、舟山交通网（http://www.zsjtw.gov.cn）、舟山市公共资源交易网（http://www.zsztb.gov.cn）。

2．项目概况与招标范围

宁波舟山港主通道（鱼山石化疏港公路）公路工程主线起于富翅互通，跨越富翅门水道，在岑港镇涨次村南侧设置岑港互通，路线向北延伸，在马目山入海后转向东北，依次跨越长白西航道、舟山中部港域西航道和岱山南航道，在岱山双合登陆。海中设置长白互通，连接长白岛。路线终点设置双合互通，近期与本项目鱼山支线、规划的岱山环岛公路连接，远期与上海至大洋山规划通道衔接。全线设置隧道两座，互通立交五处（烟墩互通、长白互通、双合互通），其中长白互通为海上互通；双合互通为临时互通。主线起点桩号K0+000，在入海处设置短链（K11+309.031=K12+000，短链长690.969m)，终点桩号 K28+660，主线全长 27.969km，跨海桥梁长度17.355km。

本项目主线采用部颁《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）高速公路双向四车道标准设计，设计速度为 100km/h。桥梁及路基基本宽度26.0m；桥涵设计荷载公路-I级；路面标准轴载采用BZZ-100；设计洪水频率按1/300。其余技术指标符合国家有关标准、规范的规定。

本次钢结构施工招标计划分3个标段：

第GJG01标段：宁波舟山港主通道（鱼山石化疏港公路）公路工程土建第DSSG01标段和第DSSG05标段范围内的钢箱梁、钢锚梁、钢牛腿、梁段等构件吊装后的逐节焊接、防撞护栏、风障及各种预留预埋件、附属钢构件的深化设计（如有）、制作（含材料采购）、涂装、运输、配合安装等及缺陷责任期修复。

第GJG02标段：宁波舟山港主通道（鱼山石化疏港公路）公路工程土建第DSSG02标段和第DSSG04标段范围内的钢箱梁、钢锚梁、钢牛腿、梁段等构件吊装后的逐节焊接、防撞护栏、风障及各种预留预埋件、附属钢构件的深化设计（如有）、制作（含材料采购）、涂装、运输、配合安装等及缺陷责任期修复。

第GJG03标段：宁波舟山港主通道（鱼山石化疏港公路）公路工程土建第DSSG03标段范围内的钢箱梁、钢锚梁、钢牛腿、梁段等构件吊装后的逐节焊接、防撞护栏、风障及各种预留预埋件、附属钢构件的深化设计（如有）、制作（含材料采购）、涂装、运输、配合安装等及缺陷责任期修复。

计划工期：均为28个月。本标段工程完工后进入缺陷责任期，缺陷责任期截止时间为全桥交工验收后 24 个月。

3．投标人资格要求

3.1投标人应具有独立法人资格，具备钢结构工程专业承包 *** 资质和防水防腐保温工程专业承包 *** 资质，且具有同类工程施工业绩，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

3.2本次招标接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：联合体牵头人为钢结构工程专业承包 *** 资质，联合体成员为防水防腐保温工程专业承包 *** 资质。

3.3投标人最多可同时对3个标段投标，但只允许中1个标段。

3.4与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股（含法定代表人控股）、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标段投标，否则均按否决投标处理。

3.5在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单的投标人，不得参加投标。

4．招标文件的获取

4.1凡有意参加投标者，请于 *** ～ *** 在舟山市公共资源交易网http://www.zsztb.gov.cn进行网上报名，同时网上下载招标文件。

注：投标人在投标报名前须自行登陆“舟山市公共资源交易网”（详情请点击以下网页查看：http://www..zsztb.gov.cn），对投标单位进行网上注册，并提供与注册内容相关的有效证明资料送舟山市公共资源交易中心登记，并购买CA数字证书方可登录新系统。已经注册或登记成功的单位不得重复注册。以上所注如有不明确之处请咨询舟山市公共资源交易中心：电话 *** *** ；软件公司客服电话：4008503300；舟山电子招投标支持群 384041593。

4.2潜在投标人对招标文件有疑问的，通过网上交易平台提交。招标人通过网上交易平台发布补充（答疑、澄清、修改）文件。潜在投标人应自行关注网站公告，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

5．投标文件的递交

5.1 招标人不统一组织投标人进行现场考察，不召开标前会，投标人视需要自行前往现场踏勘。

5.2投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 *** 9时00分，投标文件必须在上述时间之前递交至舟山市公共资源交易中心（舟山市新城翁山路530号）三楼交易大厅。招标人定于投标文件递交截止的同一时间、同一地点举行公开开标。投标人代表（携带法人代表身份证或其授权委托书及身份证原件）出席。投标人未按上述要求出席开标活动的，其投标文件将不予接受（不予唱标）。若有弄虚作假等行为，该投标文件作否决处理，其投标保证金及同期银行存款利息不予退还，同时移送有关主管部门作出其他处理。

5.3逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

5.4投标保证金的提交，投标人应按“投标人须知”第3.4.1项规定提交每标段人民币80万元的投标保证金。

5.5 根据舟招组办〔2017〕15号文件，投标人需线上制作投标文件，并采用CA数字证书进行的电子签章及加密后上传，开标时携带生成投标文件的CA锁参加开标会议，除按规定时间在系统中上传经加密的电子投标文件外，同时还须备两份按规定密封的、内容与系统中上传并经加密的投标文件一致的纸质投标文件，在开标时送达开标现场。由于投标人自身原因导致投标无效的，由投标人自行承担责任，具体内容详见舟招组办〔2017〕15号文件。

6．发布公告的媒介

本次招标公告同时在中国采购与招标网（http//www.chinabidding.com.cn）、舟山交通网（http://www.zsjtw.gov.cn）、舟山市公共资源交易网（http://www.zsztb.gov.cn）上发布。

7．联系方式

招标人：浙江舟山北向大通道有限公司

地址：舟山市定海区岑港街道望海湾1号

邮编：316000

联系人：沈先生

电话 ***

传真 ***

招标代理：浙江远大公路水运工程咨询事务所

地址：杭州市昌化路18号3楼

网址：Http://www.ydsws.com

邮编：310006

电话 *** 8、87822249

传真 *** 1

联系人：文先生、郑先生

浙江舟山北向大通道有限公司

***

附录1 资格审查条件（资质最低条件）

1、投标人应具有独立法人资格，具备钢结构工程专业承包 *** 资质和防水防腐保温工程专业承包 *** 资质，并持有有效的安全生产许可证；

2、具有有效的 ISO9000 系列质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书。

承诺提供不少于2000万元人民币的流动资金（由投标人自行决定采用银行信贷证明或财务能力承诺书）。

若采用银行信贷证明，开具银行信贷证明的银行级别：国有或商业银行县（区、市）级及以上银行。

承诺提供不少于2500万元人民币的流动资金（由投标人自行决定采用银行信贷证明或财务能力承诺书）。

若采用银行信贷证明，开具银行信贷证明的银行级别：国有或商业银行县（区、市）级及以上银行。

承诺提供不少于3500万元人民币的流动资金（由投标人自行决定采用银行信贷证明或财务能力承诺书）。

若采用银行信贷证明，开具银行信贷证明的银行级别：国有或商业银行县（区、市）级及以上银行。

① *** 以来，成功完成过主跨在300米及以上公路斜拉桥（或悬索桥）钢箱梁主体结构项目的钢结构加工制作业绩。

和

② *** 以来，成功完成过主跨在300米及以上公路斜拉桥（或悬索桥）钢箱梁主体结构项目的钢结构防腐涂装业绩。

① *** 以来，成功完成过主跨在300米及以上公路斜拉桥（或悬索桥）钢箱梁主体结构项目的钢结构加工制作业绩。

和

② *** 以来，成功完成过主跨在300米及以上公路斜拉桥（或悬索桥）钢箱梁主体结构项目的钢结构防腐涂装业绩。

① *** 以来，成功完成过主跨在400米及以上公路斜拉桥（或悬索桥）钢箱梁主体结构项目的钢结构加工制作业绩。

和

② *** 以来，成功完成过主跨在400米及以上公路斜拉桥（或悬索桥）钢箱梁主体结构项目的钢结构防腐涂装业绩。

注： 1.投标人应在“第八章投标文件格式”的“ *** 以来完成的主要类似项目情况表”后附：a.合同协议书复印件；b. 质量证明文件（由发包人（指项目法人或建设单位）出具的公路工程（标段）交工验收证书或竣工验收委员会出具的公路工程竣工验收鉴定书或质量监督机构对各参建单位签发的工作综合评价等级证书）复印件；二者缺一不可，否则业绩不予认可。

若为分包业绩，则附：a.总包单位合同协议书复印件；b.分包合同协议书复印件；c.总包单位质量证明文件（由发包人（指项目法人或建设单位）向总包单位出具的公路工程（标段）交工验收证书或竣工验收委员会向总包单位出具的公路工程竣工验收鉴定书或质量监督机构对各参建单位（应有总包单位名称）签发的工作综合评价等级证书）的复印件；三者缺一不可，否则业绩不予认可。

若为中华人民共和国境外业绩，则附：合同协议书和完成供货的证明文件（完成供货的证明文件指竣（交）工验收记录（报告）或发包人提供的项目完工证明文件）。以上业绩证明资料需提供中文翻译件及公证书（证明中文翻译件与原件一致的公证书）。上述资料缺一不可，否则业绩不予认可。

上述资料中的施工单位名称与投标人名称必须一致（施工单位名称发生合法变更的除外，但需提供合法变更的有效文件），否则业绩不予认可。

工程规模解释顺序为：质量证明文件、合同协议书；如上述资料中均未体现工程规模、技术标准、主要工程内容的，必须附项目质量监督部门或项目所在地设区市行业主管部门出具的证明材料（分包业绩的，必须附发包人（指项目法人或建设单位）或项目质量监督部门或项目所在地设区市行业主管部门出具的证明材料），否则业绩不予认可。

附录4 资格审查条件（信誉最低要求）

1、不存在投标人须知第1.4.3项的情形；

2、自 *** 以来，投标人无行贿犯罪行为；

3、在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中未被列入失信被执行人名单。

注：投标人有行贿受贿犯罪行为的认定以检察机关查询结果为准（时间以法院判决书判决日期为准）（投标人无须提供，由招标人向检察机关职务犯罪预防部门进行行贿犯罪档案查询）。

附录5 资格审查条件（项目经理、项目总工和涂装技术负责人最低要求）

（适用于第GJG01、GJG02标段）

1、担任过1座主跨在300米及以上公路斜拉桥（或悬索桥）钢箱梁的项目经理（项目负责人）（或项目副经理或项目总工），有公路工程或市政公用工程或建筑工程专业 *** 建造师注册证书（含经延续注册的临时执业证书），高级工程师及以上技术职称，并有有效期内的施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（B 类）。

2、拟委任项目经理未在其他在建项目上任项目经理（项目负责人）。

3、 *** 以来，拟委任项目经理无行贿犯罪行为。

1、担任过1座主跨在300米及以上公路斜拉桥（或悬索桥）钢箱梁的项目经理（项目负责人）（或项目副经理或项目总工），高级工程师及以上技术职称，并有有效期内的施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（B类）。

1、担任过1座主跨在300米及以上公路斜拉桥（或悬索桥）钢箱梁的项目经理（项目负责人）（或项目副经理或项目总工或涂装负责人），有公路工程或机电工程或市政公用工程或建筑工程专业 *** 建造师注册证书（含经延续注册的临时执业证书），高级工程师及以上技术职称，并有有效期内的施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（B类）。

注：1. 拟委任的项目经理有行贿受贿犯罪行为的认定：以检察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准（时间以法院判决书判决日期为准）。

2. 在建合同工程的开始时间为该合同工程中标通知书发出之日（不通过招标方式的，开始时间为合同签订之日），结束时间为该合同工程通过交工验收或合同解除之日。[1]

3. 拟委任项目经理是否有“在建合同工程”按以下原则认定：

(1).若该合同工程协议书尚未签订，则其中标通知书中明确的项目经理（项目负责人）视为有“在建合同工程”；

(2).若该合同工程协议书已签订的，则仅合同协议书中明确的项目经理（项目负责人）视为有“在建合同工程”。

(3).该合同工程未通过验收或合同解除前，合同协议书中明确的项目经理（项目负责人）已经更换的，则现任项目经理（项目负责人）视为有“在建合同工程”，同时应在投标文件中附该合同工程项目发包人（指项目法人或建设单位）的同意更换证明材料，否则更换前后的项目经理（项目负责人）均视为有“在建合同工程”。

4. “在建合同工程”范围：包括在中华人民共和国境内所有建设工程，不受地域、行业和投资性质的限制。

5. 项目经理、项目总工担任类似项目的项目经理（项目负责人）或项目副经理或项目总工的相关业绩证明材料（中标通知书或合同协议书或质量证明文件）、涂装技术负责人担任类似项目的项目经理（项目负责人）或项目副经理或项目总工或涂装负责人的相关业绩证明材料（中标通知书或合同协议书或质量证明文件）的复印件，如上述资料中均未体现人员姓名、任职、业绩规模的，则还须提供项目质量监督部门或项目所在地设区市行业主管部门出具的证明材料（分包业绩的，则须提供发包人（指项目法人或建设单位）或项目质量监督部门或项目所在地设区市行业主管部门出具的证明材料）。

6.上述项目经理、涂装技术负责人的建造师注册证书和安全生产考核合格证书以及项目总工的安全生产考核合格证书中的聘用企业名称应与投标人名称一致。

附录5 资格审查条件（项目经理、项目总工和涂装技术负责人最低要求）

（适用于第GJG03标段）

1、担任过1座主跨在400米及以上公路斜拉桥（或悬索桥）钢箱梁的项目经理（项目负责人）（或项目副经理或项目总工），有公路工程或市政公用工程或建筑工程专业 *** 建造师注册证书（含经延续注册的临时执业证书），高级工程师及以上技术职称，并有有效期内的施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（B 类）。

2、拟委任项目经理未在其他在建项目上任项目经理（项目负责人）。

3、 *** 以来，拟委任项目经理无行贿犯罪行为。

1、担任过1座主跨在400米及以上公路斜拉桥（或悬索桥）钢箱梁的项目经理（项目负责人）（或项目副经理或项目总工），高级工程师及以上技术职称，并有有效期内的施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（B类）。

1、担任过1座主跨在400米及以上公路斜拉桥（或悬索桥）钢箱梁的项目经理（项目负责人）（或项目副经理或项目总工或涂装负责人），有公路工程或机电工程或市政公用工程或建筑工程专业 *** 建造师注册证书（含经延续注册的临时执业证书），高级工程师及以上技术职称，并有有效期内的施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（B类）。

注：1. 拟委任的项目经理有行贿受贿犯罪行为的认定：以检察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准（时间以法院判决书判决日期为准）。

2. 在建合同工程的开始时间为该合同工程中标通知书发出之日（不通过招标方式的，开始时间为合同签订之日），结束时间为该合同工程通过交工验收或合同解除之日。[2]

3. 拟委任项目经理是否有“在建合同工程”按以下原则认定：

(1).若该合同工程协议书尚未签订，则其中标通知书中明确的项目经理（项目负责人）视为有“在建合同工程”；

(2).若该合同工程协议书已签订的，则仅合同协议书中明确的项目经理（项目负责人）视为有“在建合同工程”。

(3).该合同工程未通过验收或合同解除前，合同协议书中明确的项目经理（项目负责人）已经更换的，则现任项目经理（项目负责人）视为有“在建合同工程”，同时应在投标文件中附该合同工程发包人（指项目法人或建设单位）的同意更换证明材料，否则更换前后的项目经理（项目负责人）均视为有“在建合同工程”。

4. “在建合同工程”范围：包括在中华人民共和国境内所有建设工程，不受地域、行业和投资性质的限制。

5. 项目经理、项目总工担任类似项目的项目经理（项目负责人）或项目副经理或项目总工的相关业绩证明材料（中标通知书或合同协议书或质量证明文件）、涂装技术负责人担任类似项目的项目经理（项目负责人）或项目副经理或项目总工或涂装负责人的相关业绩证明材料（中标通知书或合同协议书或质量证明文件）的复印件，如上述资料中均未体现人员姓名、任职、业绩规模的，则还须提供项目质量监督部门或项目所在地设区市行业主管部门出具的证明材料（分包业绩的，则须提供发包人（指项目法人或建设单位）或项目质量监督部门或项目所在地设区市行业主管部门出具的证明材料）。

6.上述项目经理、涂装技术负责人的建造师注册证书和安全生产考核合格证书以及项目总工的安全生产考核合格证书中的聘用企业名称应与投标人名称一致。

[浙江]宁波舟山港主通道（鱼山石化疏港公路）公路工程钢结构施工第GJG01标段招标公告